ࡱ> X[QRSTUVW[(bjbj4<ΐΐ^ZZ8<:vg $κpBggֶ`  [s\^$0<J?@ Z n: Gmina Grboszw Wjt Gminy Grboszw Grboszw 144 33-260 Grboszw Tel. 14641 60 02 Tel/fax 14641 60 53 e-mail:  HYPERLINK "mailto:gmina@greboszow.pl"gmina@greboszow.pl  HYPERLINK "http://www.greboszow.pl/"www.greboszow.pl  ZaBcznik nr 8 do SIWZ  wzr umowy Nr & & & & & & & & & UMOWA W SPRAWIE ZAMWIENIA PUBLICZNEGO O ROBOTY BUDOWLANE Niniejsza umowa zostaBa zawarta w dniu ........................ r. w Grboszowie pomidzy Gmin Grboszw, Grboszw 144, REGON 851660832, NIP871-17-71-090 zwanym dalej  Zamawiajcym reprezentowanym przez: 1. Krzysztof Gil Wjt Gminy przy kontrasygnacie: 2. Bo|ena Deshko Skarbnik Gminy a firm: & & & & & & & & & & & & & & & & & & .............................. z siedzib: .........................................................., NIP ............................... Regon ............................, reprezentowan przez: 1. ............................................................................................................ 2. ............................................................................................................ zwan dalej w tre[ci umowy  Wykonawc , Bcznie zwanymi  Stronami . Niniejsza umowa zostaBa zawarta w wyniku postpowania przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze[nia 2019 r. Prawo zamwieD publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 i 1720)  dalej zwana Pzp. pomidzy Zamawiajcym a Wykonawc o nastpujcej tre[ci: 1. Przedmiot umowy i zasady realizacji Przedmiotem zamwienia s roboty budowlane pn:   Przebudowa drogi gminnej nr 180096 na odcinku I - w km 0+000,00 do 0+215,00 i na odcinku II  w km od 0+223,00 do km 0+365,00 w miejscowo[ci Hubenice, Gmina Grboszw . Przebudowa drogi gminnej nr 180096K; odcinka I dotyczy drogi usytuowanej na dziaBce nr 288 w miejscowo[ci Hubenice o dBugo[ci 215 m, odcinka II dotyczy drogi usytuowanej na dziaBce nr 289/1 o dBugo[ci 142 m w Hubenice. Pocztek odcinka przebudowywanej drogi w km 0+000,00 na skrzy|owaniu z drog powiatow nr 1303K Zawierzbie  Szczucin (dziaBka nr 553/1 obrb Hubenice) a koniec odcinka w km 0+365,00 przedmiotowej drogi. Projektowana szeroko[ jezdni 5,00 m, poboczy po 0,50 m. Przebudowa drogi obejmuje wykonanie nastpujcych robt: Roboty przygotowawcze i rozbirkowe  obejmujce roboty pomiarowe, roboty zwizane z rozebraniem istniejcej konstrukcji jezdni, zjazdw i poboczy, rozebranie przepustw, wywz materiaBw z rozbirki; Roboty ziemne  usunicie humusu, korytowanie na poszerzeniach oraz pod pobocza, transport urobku, formowanie i zagszczanie nasypw; Podbudowa  profilowanie i zagszczanie podBo|a mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne, stabilizacja istniejcego podBo|a mieszank betonow zagszczan mechanicznie grub. 25 cm, podbudowa z kruszyw Bamanych 0/63 mm grubo[ci 20 cm po zagszczeniu; Nawierzchnia  warstwa [cieralna AC 11S z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grub.4 cm po zagszczeniu, warstwa wi|ca AC 16W z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grub. 8 cm po zagszczeniu: Pobocza  profilowanie i zagszczanie podBo|a mechanicznie, stabilizacja istniejcego podBo|a mieszank betonow zagszczan mechanicznie grub. 25 cm, skropienie nawierzchni drogowej emulsj asfaltow, podbudowa z kruszyw Bamanych 0/63 mm grubo[ci 20 cm po zagszczeniu, nawierzchnia wi|ca AC 16W z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grub. 8 cm po zagszczeniu, nawierzchnia [cieralna AC 11S z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grub.4 cm po zagszczeniu; Odwodnienie korpusu drogowego  odmulenie roww z wyprofilowaniem dna i skarp, monta| studzienki [ciekowej fi 500 mm, [cieki uliczne z kostki brukowej, kanaB z rur PVC fi 200 mm, ubezpieczenie pBytami a|urowymi; Zjazdy publiczne  frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej z wywozem urobku, nawierzchnia wi|ca z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych AC11W grub. 5 cm, nawierzchnia [cieralna z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC11S grub. 4 cm; Zjazdy indywidualne  koryta gBb. 30 cm wykonane mechanicznie, warstwa dolna podbudowy z kruszyw Bamanych 30/63 grub. 25 cm, warstwa grna podbudowy z mieszanki kruszywa Bamanego 0,31 mm, grubo[ po zagszczeniu 8 cm, skropienie naw. emulsja asfaltow, nawierzchnia [cieralna z mieszanek mineralno bitumicznych AC11 o grub. 6 cm, przepusty pod zjazdami z rur PVC ze [ciankami czoBowymi betonowymi; Roboty wykoDczeniowe  plantowanie, humusowanie skarp z obsianiem traw; Oznakowanie  monta| pionowych znakw drogowych na sBupkach, oznakowanie poziome naw. bitumicznych za pomoc mas chemoutwardzalnych wykonywane mechanicznie. Uwaga: Przy realizacji zamwienia Zamawiajcy wyklucza stosowanie kruszyw wapiennych. SzczegBowy opis przedmiotu umowy zawieraj dokumenty zamwienia, a w szczeglno[ci: Specyfikacja Warunkw Zamwienia, Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robt budowlanych, ktre stanowi integraln cz[ umowy. Zamawiajcy i Wykonawca wybrany w postpowaniu o udzielenie zamwienia obowizani s wspBdziaBa przy wykonaniu umowy w sprawie zamwienia publicznego w celu nale|ytej realizacji zamwienia. Wykonawca zobowizuje si do realizacji niniejszej umowy z najwy|sz staranno[ci, zgodnie z zasadami wspBczesnej wiedzy technicznej, obowizujcymi Polskimi Normami, obowizujcymi w Polsce przepisami prawa oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsz umow warunkach. Gwarancja i rkojmia: W ramach realizacji przedmiotu zamwienia Wykonawca zobowizuje si: udzieli Zamawiajcemu na wykonany przedmiot umowy & ................... miesicy gwarancji jako[ci i & & & . miesicy odpowiedzialno[ci z tytuBu rkojmi zajako[ wykonania przedmiotu zamwienia, liczc od daty koDcowego odbioru przedmiotu Umowy. Zapisy dotyczce gwarancji jako[ci i uprawnienia z tytuBu rkojmi zawiera 13 niniejszej Umowy. 2. Termin wykonania i warunki odbioru przedmiotu Umowy  Wykonawca zobowizuje si wykona przedmiot zamwienia w terminie do dnia & & & & & & & 2024 r. Wykonawca zobowizuje si realizowa przedmiot umowy zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajcego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dokonywania korekty harmonogramu stosownie do wymagaD wBasnych i ewentualnych wymagaD instytucji wspBfinansujcych przedmiot umowy. Wykonawca zobowizuje si w terminie obowizywania rkojmi/gwarancji, to jest w terminie & & .. miesicy od dnia Odbioru koDcowego, usun wszystkie ujawnione Wady dotyczce realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajcy przeka|e Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. 3. Sposb realizacji robt budowlanych W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy Zamawiajcy przeka|e Wykonawcy protokolarnie teren budowy, Dokumentacj projektow, STWiORB i dziennik budowy. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajcemu Plan BezpieczeDstwa i Ochrony Zdrowia zwany  planem BIOZ opracowany przez kierownika budowy zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pzniejszymi zmianami), oraz zapewni jego stosowanie. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajcemu do akceptacji, harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktrym bdzie realizowany przedmiot Umowy. Obowizki Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia realizacji robt: Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeDstwo wszelkich dziaBaD na terenie budowy i ponosi odpowiedzialno[ cywiln za wszelkie szkody osb trzecich wynikBe w zwizku z wykonywaniem robt. Wykonawca w dniu w ktrym ma nastpi przekazanie Terenu budowy przedBo|y Zamawiajcemu potwierdzenie ubezpieczenia od odpowiedzialno[ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaBalno[ci zwizanej z przedmiotem zamwienia na kwot nie ni|sz ni| 500000 zB (sBownie: piset tysicy zBotych 00/100). Obowizki Wykonawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeDstwa i higieny Pracy oraz zachowania [rodowiska: Wykonawca ponosi odpowiedzialno[ za stan i przestrzeganie przepisw bhp, ochron ppo|. i dozr mienia na terenie robt, jak i za wszelkie szkody powstaBe wtrakcie trwania robt na terenie przyjtym od Zamawiajcego lub majcych zwizek zprowadzonymi robotami; W przypadku konieczno[ci zajcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu drogowego i uzyska zgod zarzdcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponoszc opBat za zajcie i odtworzenie pasa drogowego. Przed przystpieniem do robt, Wykonawca podejmie wszelkie niezbdne kroki w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a tak|e ro[linno[ci przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robt. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron [rodowiska na terenie budowy i w jej bezpo[rednim ssiedztwie wzakresie, w jakim prowadzone prace mog mie na nie wpByw. W przypadku wystpienia szkody w [rodowisku Wykonawca obowizany jest do ograniczenia szkody i pojcia dziaBaD naprawczych. W przypadku, gdy dziaBania Wykonawcy spowoduj lub mog spowodowa powstanie odpadw, Wykonawca zobowizany jest do postpowania z odpadami w sposb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony [rodowiska, a w szczeglno[ci zobowizuje si usun na wBasny koszt wszelkie odpady i cz[ci niewykorzystanych materiaBw. W przypadku nie wywizania si Wykonawcy z tego obowizku Zamawiajcy wezwie Wykonawc do jego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym upBywie terminu, o ktrym mowa w zdaniu poprzedzajcym, Zamawiajcy ma prawo zleci powy|sze czynno[ci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a nastpnie obci|y Wykonawc faktur na kwot stanowic koszt posprztania oraz usunicia i utylizacji odpadw. Zlecenie przez Zamawiajcego powy|szych czynno[ci osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno[ci za wytworzone odpady. Roboty ziemne oraz inne roboty zwizane z wykorzystaniem sprztu mechanicznego lub urzdzeD technicznych, prowadzone przez Wykonawc w pobli|u drzew lub krzeww albo ich zespoBw, mog by wykonywane wyBcznie w sposb nieszkodzcy drzewom lub krzewom. Wykonawca ponosi odpowiedzialno[ oraz przejmuje odpowiedzialno[ w stosunku do osb trzecich zwizan z wykonywaniem na terenie realizacji umowy, wszelkich prac zgodnie z zasadami ochrony [rodowiska i gospodarki odpadami okre[lonymi w szczeglno[ci: w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony [rodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z pzn. zm.), w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w [rodowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2187), w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z pzn. zm.), w tym za: zniszczenie terenw zieleni albo drzew lub krzeww spowodowane niewBa[ciwym wykonywaniem robt ziemnych lub wykorzystaniem sprztu mechanicznego albo urzdzeD technicznych oraz zastosowaniem [rodkw chemicznych w sposb szkodliwy dla ro[linno[ci oraz za usuwanie drzew lub krzeww bez wymaganego zezwolenia a tak|e za zniszczenie spowodowane niewBa[ciw pielgnacj terenw zieloni, zadrzewieD, drzew lub krzeww zgodnie z ustaw o ochronie przyrody, zanieczyszczenie wd i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzcymi z uszkodzonych maszyn i urzdzeD, emisj ponadnormatywnego poziomu haBasu. Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisw o ochronie wd i nienaruszania stosunkw wodnych. Wykonawca jest zobowizany, na pierwsze |danie Zamawiajcego, do zwrotu Zamawiajcemu wszelkich opBat, kar pieni|nych i innych kosztw naBo|onych przez organy administracji lub sdy na Zamawiajcego z tytuBu naruszenia przepisw Prawa ochrony [rodowiska, ustawy o ochronie przyrody, Prawa wodnego, ustawy o odpadach, oraz ustawy o zapobieganiu szkodom w [rodowisku i ich naprawie, je|eli naBo|enie tych kar, opBat i kosztw byBo nastpstwem lub zaniechania Wykonawcy. Kwoty o ktrych mowa w pkt 10 Zamawiajcy mo|e potrci z pBatno[ci wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy. Po zakoDczeniu robt wykonawca uporzdkuje terenu robt i zaplecza budowy, jak rwnie| tereny ssiadujce zajte lub u|ytkowane przez Wykonawc, w tym dokonana na wBasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych wwyniku prowadzonych prac obiektw, fragmentw terenu drg, nawierzchni lub instalacji. Wymagania dotyczce zatrudniania przez Wykonawc lub podwykonawc osb na podstawie stosunku pracy: Wykonawca zapewnia, |e osoby wykonujce bezpo[rednio (fizycznie) nastpujce czynno[ci: wykonywanie robt ziemnych, budow nawierzchni utwardzonych, obsBug maszyn i urzdzeD budowlanych (np. obsBug koparek, spycharek, Badowarek, samochodw ci|arowych itp.) objte przedmiotem zamwienia bd zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Wykonawca zobowizuje si w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamwienia publicznego doprzedstawienia zamawiajcemu o[wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osb wykonujcych opisane w ust. 1 czynno[ci. O[wiadczenie to powinno zawiera w szczeglno[ci dokBadne okre[lenie podmiotu skBadajcego o[wiadczenie, dat zBo|enia o[wiadczenia, wskazanie, |e czynno[ci w trakcie realizacji zamwienia, okre[lone w pkt 1, wykonuj osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, dat zawarcia umowy o prac , rodzaj umowy o prac i zakres obowizkw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zBo|enia o[wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Do o[wiadczenia Wykonawca obowizany jest doBczy uwierzytelniony odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA zBo|onej przed dat skBadania o[wiadczenia. Je|eli podmiot ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu deklaracji ZUS-DRA, skBada rwnowa|ny dokument wydany przez wBa[ciwy organ w kraju, wktrym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. Zamawiajcy uprawniony jest do wykonywania czynno[ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno[nie speBniania przez wykonawc lub podwykonawc wymagaD dotyczcych zatrudnienia na podstawie umowy o prac. Zamawiajcy uprawniony jest w szczeglno[ci do: |dania o[wiadczenia zatrudnionego pracownika, |dania o[wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prac, |dania po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy o prac zatrudnionego pracownika, |dania wyja[nieD w przypadku wtpliwo[ci w zakresie potwierdzenia speBniania ww. wymogw, |dania za[wiadczenia wBa[ciwego oddziaBu ZUS, potwierdzajcego opBacanie przez wykonawc lub podwykonawc skBadek na ubezpieczenia spoBeczne i zdrowotne z tytuBu zatrudnienia na podstawie umw o prac za ostatni okres rozliczeniowy, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania [wiadczenia, je|eli czynno[ci, ktrych dotycz wymagania zatrudnienia na umow o prac wykonywane s przez osoby zatrudnione przez Podwykonawc, Wykonawca zobowizany jest wprowadzi do umowy z Podwykonawc zapisy wymienione w pkt 3 i 4, ktre umo|liwi Wykonawcy skontrolowanie speBnienia przez Podwykonawc obowizku zatrudnienia na umow o prac. Postanowienia zawarte w pkt 3 i 4 dotycz rwnie| dalszych podwykonawcw, w przypadku konieczno[ci zmiany  w okresie trwania umowy  osb wykonujcych na podstawie umowy o prac, czynno[ci w ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowizany jest do przekazania Zamawiajcemu o[wiadczenia o ktrym mowa w pkt 2 i 3, w przypadku, gdy Zamawiajcy powezmie wtpliwo[ci, co do prawdziwo[ci o[wiadczenia Wykonawcy, o ktrym mowa w pkt 3 Zamawiajcy mo|e zwrci si do PaDstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli, nieprzedBo|enie przez Wykonawc o[wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac osb bdzie traktowane jako niewypeBnienie obowizku zatrudnienia pracownikw na podstawie umowy o prac, w przypadku naruszenia obowizku udokumentowania zatrudnienia osb wykonujcych czynno[ci w oparciu oumow o prac, o ktrych mowa w pkt 1 wykonawca zapBaci zamawiajcemu kar umown w wysoko[ci 50 zB brutto za ka|dy dzieD zwBoki w dostarczeniu dokumentw, nie wicej ni| 20 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa 10 ust.1 Umowy. Powy|sza kara bdzie naliczana oddzielnie za ka|d osob, w odniesieniu do ktrej Wykonawca pozostawaB w zwBoce z przedBo|eniem dokumentw potwierdzajcych jej zatrudnienie napodstawie umowy o prac, Dokumenty, o ktrych mowa w pkt 3 musz zawiera informacje, w tym dane osobowe, niezbdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prac, w szczeglno[ci imi i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat zawarcia umowy o prac, rodzaj umowy o prac i zakres obowizkw pracownika. O[wiadczenia Wykonawcy: Wykonawca zobowizuje si do realizacji niniejszej umowy z najwy|sz staranno[ci, zgodnie z zasadami wspBczesnej wiedzy technicznej, obowizujcymi Polskimi Normami, obowizujcymi w Polsce przepisami prawa oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsz umow warunkach. Wykonawca o[wiadcza, |e w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajcy zdolno[ci, do[wiadczenie, wiedz oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbdnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zBo|on Ofert. Wykonawca o[wiadcza, |e podmiot trzeci & & & & . (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktrego w zakresie wiedzy i/lub do[wiadczenia Wykonawca powoBywaB si skBadajc Ofert celem wykazania speBniania warunkw udziaBu w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego, bdzie realizowaB przedmiot Umowy w zakresie & & & & & & & .. (w jakim wiedza i do[wiadczenie podmiotu trzeciego byBy deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na u|ytek postpowania o udzielenie zamwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez & & & & & (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powy|szym zakresie Wykonawca bdzie zobowizany do zastpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajcym zasoby co najmniej takie jak te, ktre stanowiBy podstaw wykazania speBniania przez Wykonawc warunkw udziaBu w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajcego. Wykonawca o[wiadcza, |e dysponuje odpowiednimi [rodkami finansowymi umo|liwiajcymi wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewnia, |e & & & & . (podmiot trzeci), na zasoby ktrego w zakresie zasobw finansowych Wykonawca powoBywaB si skBadajc Ofert, bdzie ponosiB wraz z Wykonawc solidarn odpowiedzialno[ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawc z przyczyn niewypBacalno[ci bdzie zobowizany do przekazania Wykonawcy [rodkw zapewniajcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i & & & & & .. (podmiot trzeci) z tego tytuBu nie obci|aj Zamawiajcego. Dokument potwierdzajcy zobowizanie & & & . (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno[ci wobec Zamawiajcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobw finansowych, niezbdnych do realizacji przedmiotu Umowy, okre[lajcy szczegBowo wysoko[ zobowizania oraz zasady wypBaty [wiadczenia stanowi zaBcznik do Umowy. Wykonawca o[wiadcza, |e przed zBo|eniem oferty Zamawiajcemu zapoznaB si z dokumentami zamwienia, to jest ze: Specyfikacj Warunkw Zamwienia, Dokumentacj projektow, warunkami umowy oraz terenem robt i nie wnosi do nich |adnych uwag i zastrze|eD. Wykonawca o[wiadcza, |e zobowizuje si stosowa w czasie realizacji zamwienia wszelkie obowizujce przepisy zzakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony [rodowiska, ustawy o odpadach, ppo|. oraz zapewni staBy nadzr techniczny. Roboty budowlane bdzie wykonywa zgodnie ze sztuk budowlan, obowizujcymi polskimi normami oraz normami europejskimi o ile obowizuj w Polsce. W ramach realizacji przedmiotu zamwienia Wykonawca zobowizuje si: udzieli Zamawiajcemu na wykonany przedmiot umowy gwarancji jako[ci i odpowiedzialno[ci z tytuBu rkojmi zajako[ wykonania przedmiotu zamwienia, liczc od daty koDcowego odbioru przedmiotu Umowy. Zapisy dotyczce gwarancji jako[ci i uprawnienia z tytuBu rkojmi zawiera 13 niniejszej Umowy. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajcy udzieli mu niezbdnych peBnomocnictw do wystpowania w jego imieniu przed organami administracji oraz wszelkimi podmiotami w celu wykonania przedmiotu umowy  je[li bdzie to wymagane. 4. Podwykonawcy  Wykonawca o[wiadcza, i| powierza podwykonawcom realizacj nastpujcych cz[ci zamwienia, wskazanych w ofercie: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. *. (* nale|y wpisa zakresy prac z podziaBem na roboty budowlane, dostawy lub usBugi, oraz ze wskazaniem na poszczeglne bran|e w odniesieniu do robt budowlanych, ktre Wykonawca wskazaB w swojej ofercie jako zakres robt, ktry zamierza realizowa przy pomocy podwykonawcw). Uwaga: zapis tego ustpu mo|e mie inn tre[ w zale|no[ci od tre[ci zBo|onej oferty Wykonawcy, np.: Wykonawca o[wiadcza, |e zamierza Przedmiot umowy wykona siBami wBasnymi, lub zapis: Wykonawca o[wiadcza ponadto, |e podmiot trzeci & & & & & & & . (nazwa podmiotu trzeciego  podwykonawcy), na ktrego zasoby wykonawca powoBywaB si, na zasadach okre[lonych w art.118 ustawy Pzp, w celu wykazania speBnienia warunkw udziaBu w postpowaniu, (tj. zdolno[ciach technicznych lub zawodowych), bdzie realizowa Przedmiot umowy w zakresie nastpujcej cz[ci zamwienia & & & & & & & .. Wykonawca mo|e zleci cz[ci robt do wykonania podwykonawcom. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamwienia na roboty budowlane zamierzajcy zawrze umow o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowizany, w trakcie realizacji zamwienia, do przedBo|enia zamawiajcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowizany doBczy zgod wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre[ci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajcy zbada, czy nie zachodz wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na ktrego zasoby Wykonawca si powoBuje, podstawy wykluczenia, o ktrych mowa w rozdziale VIII SWZ. Wykonawca na |danie zamawiajcego przedstawia o[wiadczenie, o ktrym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe [rodki dowodowe, o ktrych mowa w rozdziale IX SWZ, dotyczce tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Je|eli wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodz podstawy wykluczenia, zamawiajcy |da, aby wykonawca lub podwykonawca w terminie okre[lonym przez zamawiajcego zastpiB tego podwykonawc lub dalszego podwykonawc pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji cz[ci zamwienia. Termin zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie mo|e by dBu|szy ni| 30 dni od dnia dorczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. Zamawiajcy, w terminie 14 dni liczonych od dnia przekazania projektu umowy, zgBasza w formie pisemnej, pod rygorem niewa|no[ci, zastrze|enia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadku gdy: w stosunku do podwykonawcy zachodz podstawy do wykluczenia, o ktrych mowa w ust. 4, nie speBnia ona wymagaD okre[lonych w dokumentach zamwienia; przewiduje ona termin zapBaty wynagrodzenia dBu|szy ni| okre[lony w ust. 6; zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy. NiezgBoszenie zastrze|eD, o ktrych mowa w ust. 7, do przedBo|onego projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie o ktrym mowa w ust. 7, uwa|a si za akceptacj projektu umowy przez zamawiajcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamwienia na roboty budowlane przedkBada zamawiajcemu po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajcy, w terminie 14 dni liczonych od dnia przekazania kopi umowy, zgBasza w formie pisemnej pod rygorem niewa|no[ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadkach, o ktrych mowa w ust. 6. NiezgBoszenie sprzeciwu, o ktrym mowa w ust. 10, do przedBo|onej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okre[lonym w ust. 10, uwa|a si za akceptacj umowy przez zamawiajcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkBada zamawiajcemu po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy lub usBugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyBczeniem umw o podwykonawstwo o warto[ci mniejszej ni| 0,5% warto[ci umowy oraz umw o podwykonawstwo, ktrych przedmiotem s: dostaw mediw, dostaw materiaBw, wynajem sprztu, wywz i utylizacj odpadw, obsBug geodezyjn. WyBczenie, o ktrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umw o podwykonawstwo o warto[ci wikszej ni| 50 000 zBotych. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkBada po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi umowy rwnie| wykonawcy. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 12, je|eli termin zapBaty wynagrodzenia jest dBu|szy ni| okre[lony w ust. 5, zamawiajcy informuje o tym wykonawc i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystpienia o zapBat kary umownej. Postanowienia ust. 3-14 stosuje si odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. Wykonanie robt przez podwykonawcw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno[ci i zobowizaD wynikajcych z warunkw niniejszej umowy. Zamawiajcemu przysBuguje prawo |dania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, je|eli ten realizuje roboty w sposb wadliwy, niezgodny z zaBo|eniami i przepisami. 5. Zarzdzanie realizacj Umowy  Zamawiajcy wyznacza Pana/Pani & & & & & & & & & & & & . do peBnienia obowizkw Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru dziaBa w granicach umocowania okre[lonego przepisami ustawy Prawo budowlane oraz umowy z Zamawiajcym. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowa|niony do bie|cej koordynacji robt realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jako[ci robt i wbudowanych wyrobw budowlanych, zgodno[ci ich wykonania z harmonogramem rzeczowo  finansowym, do odbiorw robt wykonanych zgodnie z Dokumentacj projektow i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrol obmiarw robt i peBni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypeBnia swoje obowizki wydajc polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktre s obowizujce dla Wykonawcy. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgBoszenia uwag, zastrze|eD albo do wystpienia do Wykonawcy z |daniem usunicia okre[lonej osoby, spo[rd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktra pomimo udzielonego jej upomnienia: uporczywie wykazuje ra|cy brak staranno[ci, wykonuje swoje obowizki w sposb niekompetentny lub niedbaBy, nie stosuje si do postanowieD Umowy lub stwarza zagro|enie dla bezpieczeDstwa, zdrowia lub ochrony [rodowiska, w szczeglno[ci narusza zasady bhp oraz przepisy ppo|. Wykonawca ma prawo zgBosi Zamawiajcemu na pi[mie w terminie 3 dni roboczych zastrze|enia do decyzji i poleceD Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrze|enia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrze|eD, bd podlegaBy rozstrzygniciu przez Zamawiajcego. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby peBnicej funkcj Inspektora nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajcy powiadomi na pi[mie Wykonawc na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoBywania narad koordynacyjnych z udziaBem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajcego i (je|eli s ustanowieni) inspektorw nadzoru oraz innych zaproszonych osb. Zmiana, osoby peBnicej funkcj Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub odpowiednio Koordynatora/ZespoBu zarzdzajcego inwestycj) nie stanowi zmiany Umowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7 dniowym wyprzedzeniem uczestnikw narady koordynacyjnej oterminie i miejscu narady, prowadzi narad i zapewnia jej protokoBowanie, a kopie protokoBu lub ustaleD dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narad. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyja[nianie bie|cych spraw dotyczcych wykonania i zaawansowania robt, w szczeglno[ci dotyczcych postpu prac albo nieprawidBowo[ci w wykonywaniu robt lub zagro|enia terminowego wykonania Umowy. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robt s zobowizani uczestniczy w naradach koordynacyjnych. Do ustaleD zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mog wnie[ uwagi w cigu 3 dni roboczych liczc od dnia otrzymania protokoBu. Po tym terminie ustalenia uwa|a si za wi|ce. 6. Kierownik budowy  Wykonawca zobowizuje si zapewni wykonanie i kierowanie robotami objtymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajce kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane obowizujcymi przepisami prawa. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: Pana/Pani & .& & & & & & & & & & & & .& . posiadajcego uprawnienia budowlane w specjalno[ci konstrukcyjno  budowlanej & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & . Je|eli w trakcie wykonywania robt obiektywnie konieczna bdzie zmiana jednej z osb deklarowanych przez Wykonawc w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajcego na pi[mie wskazujc przyczyn zmiany oraz osob zastpujc i przedstawiajc jej kwalifikacje co najmniej rwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajcego w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego prowadzcym do zawarcia Umowy. Wykonawca jest zobowizany przedBo|y Zamawiajcemu propozycje zmian, o ktrych mowa w ust. 3 nie pzniej ni| w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagBych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajcym nie jest mo|liwe  wnajkrtszym mo|liwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajca z braku personelu Wykonawcy bdzie traktowana jako przyczyna le|ca po stronie Wykonawcy i nie mo|e stanowi podstawy do przedBu|enia Terminu zakoDczenia robt. Zmiana osb w zakresie kierowania budow i robotami wymaga akceptacji Zamawiajcego oraz wprowadzenia zmian do umowy w formie aneksu do umowy. Wykonawca jest zobowizany zapewni, |eby Kierownik budowy fizycznie przebywaB iwykonywali swoje obowizki na Terenie budowy. Wykonawca jest zobowizany zapewni, aby osoby zaanga|owane do wykonania robt nosiBy na Terenie budowy oznaczenia identyfikujce podmioty, ktre je zaanga|owaBy. 7. ObsBuga geodezyjna  Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacj projektow wytyczenie w terenie wszystkich cz[ci robt. Wykonawca jest zobowizany zapewni obsBug geodezyjn zgodnie z przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidBowe wpisy do Dziennika budowy dotyczce rejestrowania czynno[ci geodezyjnych. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidBowego wyznaczenia gBwnych punktw obiektu, Wykonawca jest zobowizany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybieD w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidBowo[ciach. Wykonawca robt geodezyjnych jest zobowizany dokona odpowiednich pomiarw na |danie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostpnia wykonane pomiary. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron punktw pomiarowych i wysoko[ciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 8. Harmonogram rzeczowo-finansowy  W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajcemu do akceptacji, harmonogram rzeczowo - finansowy, zwany dalej Harmonogramem zgodnie z ktrym bdzie realizowany przedmiot Umowy. Harmonogram winien uwzgldnia wykonanie wszystkich robt objtych przedmiotem zamwienia i zawiera wszelkie koszty skBadajce si na cen oferty, niezbdne do zrealizowania zamwienia z ich podziaBem na poszczeglne elementy, ktre mog stanowi osobny element odbioru cz[ciowego z uwzgldnieniem terminw realizacji ka|dego z tych elementw i jego pBatno[ci. W sytuacji, gdy Wykonawca bdzie zamierzaB powierzy Podwykonawcom cz[ci przedmiotu zamwienia, harmonogram musi okre[la warto[ci tych cz[ci. Bd one stanowiBy grn granic odpowiedzialno[ci Zamawiajcego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcw wykonujcych dan cz[ zamwienia, o ktrej mowa w art. 6471 3 Kodeksu cywilnego. W miar potrzeb oraz postpu robt Wykonawca jest zobowizany do aktualizacji harmonogramu. Wszystkie te zmiany wymagaj akceptacji Zamawiajcego. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bd zBo|one w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w ukBadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by sporzdzony w czytelny sposb w wersji papierowej i graficznej zawierajcej wyr|nienie poszczeglnych etapw postpu w realizacji robt budowlanych. Wykonawca bdzie przechowywaB egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu robt na Terenie budowy. Zamawiajcy zatwierdzi Harmonogram, o ktrym mowa w ust. 1, w cigu 7 dni roboczych od daty przedBo|enia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgBosi do nich uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub w Umowie. W przypadku zgBoszenia przez Zamawiajcego uwag do harmonogramu Wykonawca bdzie zobowizany do uwzgldnienia tych uwag i przedBo|enia Zamawiajcemu poprawionego Harmonogramu w w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgBoszonych przez Zamawiajcego uwag. Harmonogram mo|e podlega aktualizacji na wniosek ka|dej ze Stron Umowy w zakresie przesunicia terminw realizacji poszczeglnych etapw robt (je|eli etapy s przewidziane) lub Terminu zakoDczenia robt. Je|eli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakoDczenia robt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. Zaktualizowany harmonogram zastpuje dotychczasowy i jest wi|cy dla Stron. Je|eli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgBosi uwagi do projektu aktualizowanego Harmonogramu, uzasadnione odniesieniem do wymagaD realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczeglno[ci dotyczce jego niezgodno[ci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robt, Wykonawca jest zobowizany do niezwBocznego, nie pzniej ni| w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, przedBo|enia poprawionego Harmonogramu uwzgldniajcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy. Je|eli faktyczny postp robt z przyczyn le|cych po stronie Wykonawcy bdzie obiektywnie zagra|aB Terminowi zakoDczenia robt lub okre[lonemu terminowi zakoDczenia etapu robt, Wykonawca z przyczyn le|cych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre[lonego w Harmonogramie lub zajd inne istotne odstpstwa od Harmonogramu, Wykonawca na |danie Zamawiajcego niezwBocznie, nie pzniej ni| w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. Program naprawczy powinien przewidywa reorganizacj sposobu wykonywania robt poprzez zwikszenie zaanga|owania sprztu, personelu, Podwykonawcw lub zasobw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapw robt (je|eli etapy robt s przewidziane) w terminach okre[lonych w zaktualizowanym Harmonogramie. Wykonawcy nie przysBuguje z tego tytuBu dodatkowe wynagrodzenie. Je|eli przyczyna, z powodu ktrej bdzie zagro|one dotrzymanie Terminu zakoDczenia robt lub okre[lonego terminu zakoDczenia etapu robt budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajcego o przedBu|enie Terminu zakoDczenia robt oraz odpowiednio etapw robt (je|eli etapy s przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztw. Inspektor nadzoru inwestorskiego mo|e wstrzyma wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: wykonywania robt budowlanych niezgodnie z Dokumentacj projektow lub w sposb naruszajcy warunki bezpieczeDstwa, stwarzajcy zagro|enie dla |ycia i zdrowia osb znajdujcych si na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opznienia wynikBe z powodu takiego wstrzymania obci|aj wyBcznie Wykonawc, wystpienia warunkw atmosferycznych, mogcych wpByn na pogorszenie jako[ci robt, z tym zastrze|eniem, |e przed wstrzymaniem robt budowlanych w zwizku z wystpieniem tych okoliczno[ci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodni nowe terminy wykonania robt w Harmonogramie rzeczowo  finansowym, gdyby ich kontynuacja mogBaby wywoBa zagro|enie bezpieczeDstwa bdz spowodowa niedopuszczaln niezgodno[ z Dokumentacj projektow lub z pozwoleniem na budow. Niezale|nie od przyczyn wskazanych w ust.15, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajcym mo|e poleci Wykonawcy wstrzymanie robt lub ich dowolnej cz[ci na okres, ktry uzna za konieczny, nieprzekraczajcy 3 miesicy. W przypadku, o ktrym mowa w ust.16, je|eli wstrzymanie robt budowlanych nie nastpiBo z przyczyn le|cych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedBu|enia Terminu zakoDczenia robt o okres rwny okresowi wstrzymania robt (przestoju) i do zwrotu Kosztw powstaBych wskutek wstrzymania robt. Podjcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminw nie uprawnia Stron do odstpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robt budowlanych. 9. Odbir przedmiotu Umowy  Strony zgodnie postanawiaj, |e bd stosowane nastpujce rodzaje odbiorw robt: Odbir robt zanikajcych i ulegajcych zakryciu, Odbir robt cz[ciowy, Odbir robt koDcowy, Odbir robt ostateczny - odbir po upBywie gwarancji jako[ci. Odbir robt zanikajcych i ulegajcych zakryciu: Wykonawca zgBasza gotowo[ do odbioru robt zanikajcych i ulegajcych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocze[nie zawiadamia o tej gotowo[ci Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgBoszonych przez Wykonawc robt zanikajcych i ulegajcych zakryciu niezwBocznie, nie pzniej jednak ni| 3 dni robocze od daty zgBoszenia gotowo[ci do odbioru i potwierdza odbir robt ProtokoBem odbioru robt zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. Je|eli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbir robt zanikajcych lub ulegajcych zakryciu za zbdny, jest zobowizany powiadomi o tym Wykonawc niezwBocznie, nie pzniej ni| w terminie okre[lonym w pkt 2. W przypadku niezgBoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo[ci do odbioru robt zanikajcych lub ulegajcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowizany odkry lub wykona otwory niezbdne dla zbadania robt, a nastpnie na wBasny koszt przywrci stan poprzedni. Odbir robt cz[ciowy: Odbir cz[ciowy robt jest dokonywany w celu prowadzenia cz[ciowych rozliczeD za wykonane roboty. Zakresy, terminy oraz warto[ci elementw robt, ktre podlegaBy bd odbiorom cz[ciowym okre[la harmonogram rzeczowo-finansowy stanowicy zaBcznik do niniejszej umowy. Gotowo[ do odbioru robt budowlanych i monta|owych, dla ktrych strony ustaliBy w harmonogramie odbiory cz[ciowe, Wykonawca ka|dorazowo zgBosi wpisem do Dziennika budowy, powiadamiajc o gotowo[ci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru cz[ciowego robt Wykonawca przedBo|y Inspektorowi Nadzoru niezbdne dokumenty, a w szczeglno[ci [wiadectwa jako[ci, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno[ci, protokoBy wykonania prb i sprawdzeD dotyczce odbieranego elementu robt. W przypadku gdy w zakres robt zgBaszanych do odbioru wchodz rwnie| roboty wykonane przez podwykonawcw lub dalszych podwykonawcw, Wykonawca zobowizany jest do przedBo|enia dodatkowo protokoBw odbioru robt wykonanych przez tych podwykonawcw lub dalszych podwykonawcw. Inspektor Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia dorczenia dokumentw, o ktrych mowa w pkt. 4, dokona ich sprawdzenia i po akceptacji przedBo|y Zamawiajcemu wraz z podpisanym przez Wykonawc i Inspektora Nadzoru ProtokoBem cz[ciowego odbioru robt. Zamawiajcy w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia przekazania przez Inspektora Nadzoru dokumentw, o ktrych mowa w pkt. 5, dokona ich weryfikacji i zatwierdzenia. Zatwierdzony przez Zamawiajcego ProtokB cz[ciowego odbioru robt stanowiB bdzie podstaw do wystawienia faktury cz[ciowej. Odbir robt koDcowy: Odbir koDcowy jest dokonywany po zakoDczeniu przez Wykonawc caBo[ci Robt budowlanych skBadajcych si na przedmiot Umowy, na podstawie o[wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgBoszeniu przez Wykonawc zakoDczenia robt i zgBoszeniu gotowo[ci do ich odbioru. Przed zgBoszeniem gotowo[ci do Odbioru koDcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem prby i sprawdzenia, zawiadamiajc o nich uprzednio Zamawiajcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umo|liwiajcym udziaB przedstawicieli Zamawiajcego w prbach i sprawdzeniach. W celu dokonania odbioru koDcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajcemu komplet dokumentw pozwalajcych na ocen prawidBowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeglno[ci: kopi umowy, kopi oferty /ofert, kopi umw z podwykonawcami, dziennik budowy, o[wiadczenie Kierownika budowy (robt) o zgodno[ci wykonania robt zdokumentacj projektow, obowizujcymi przepisami i normami, za[wiadczenia wBa[ciwych jednostek i organw, wBa[cicieli mediw - je[li jest wymagane, protokoBy odbiorw technicznych i odbiorw cz[ciowych [wiadectwa kontroli jako[ci, certyfikaty i aprobaty techniczne dokumentacj powykonawcz ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy (je[li wymaga si), geodezyjn inwentaryzacja powykonawcza  je[li jest wymagana, kosztorysy powykonawcze lub inne rwnowa|ne dokumenty rozliczeniowe, zestawienie materiaBw potwierdzajce, |e zostaBy wbudowane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, dokumenty gwarancyjne iinne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, opis u|ytych materiaBw, dokumenty w jzyku polskim, takie jak: atesty materiaBowe (certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno[ci, [wiadectwa kontroli jako[ci, wyniki badaD laboratoryjnych i technicznych) potwierdzajce, |e s zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy), i inne dokumenty wymagane przez obowizujce na dzieD odbioru prawo. Odbir koDcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowa|nionych przedstawicieli Zamawiajcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowa|nionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja mo|e zaprosi do wspBpracy rzeczoznawcw lub specjalistw bran|owych. O terminie odbioru Wykonawca ma obowizek poinformowania Podwykonawcw, przy udziale ktrych wykonaB przedmiot Umowy. Przystpienie do Odbioru koDcowego nastpuje w terminie nie dBu|szym ni| 7 dni roboczych od dnia zgBoszenia robt do odbioru wpisem do Dziennika budowy. W przypadku gdy w zakres robt zgBaszanych do odbioru wchodz rwnie| roboty wykonane przez podwykonawcw lub dalszych podwykonawcw, Wykonawca najpzniej w dniu rozpoczcia czynno[ci odbiorowych zobowizany jest do przedBo|enia dodatkowo protokoBw odbioru robt wykonanych przez tych podwykonawcw lub dalszych podwykonawcw, Z czynno[ci odbioru zostanie sporzdzony pisemny ProtokB koDcowego odbioru robt, ktry zawiera bdzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, ZakoDczenie czynno[ci odbioru winno nastpi najpzniej 15-go dnia roboczego, liczc od dnia ich rozpoczcia, Je|eli w toku czynno[ci odbioru zostanie stwierdzone, |e przedmiot odbioru nie osignB gotowo[ci do odbioru w szczeglno[ci z powodu nie zakoDczenia robt lub niekompletnej dokumentacji, o ktrej mowa w punkcie 4.3, to Zamawiajcy odmwi odbioru z winy Wykonawcy. Je|eli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z projektem, Zamawiajcy bdzie miaB prawo odmowy dokonania odbioru koDcowego. Je|eli w toku czynno[ci odbioru koDcowego robt zostan stwierdzone wady: nadajce si do usunicia, to Zamawiajcy mo|e odmwi dokonania odbioru koDcowego z winy Wykonawcy oraz za|da usunicia wad, wyznaczajc odpowiedni termin; nie nadajce si do usunicia, to: je|eli wady umo|liwiaj u|ytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajcy mo|e obni|y wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto[ci u|ytkowej, estetycznej lub technicznej, je|eli wady uniemo|liwiaj u|ytkowanie elementw obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajcy odmwi dokonania odbioru koDcowego i za|da rozebrania elementw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. W przypadkach, o ktrych mowa w punktach 10 12, do ponownego zgBoszenia przez Wykonawc gotowo[ci do odbioru zapisy niniejszego ustpu stosuje si odpowiednio. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaj w tre[ci protokoBu termin i sposb usunicia Wad. Je|eli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposb ustalony w Protokole odbioru koDcowego, Zamawiajcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunicia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Za dzieD faktycznego Odbioru koDcowego uznaje si dzieD podpisania przez upowa|nionych przedstawicieli Stron Umowy ProtokoBu odbioru koDcowego robt, ktry jest podstaw do dokonania koDcowych rozliczeD Stron. Odbir robt pogwarancyjny (ostateczny): Odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) dokonuje si po upBywie okresu rkojmi lub gwarancji jako[ci (w zale|no[ci od tego, ktry z podanych okresw jest dBu|szy). Odbir pogwarancyjny (ostateczny) sBu|y potwierdzeniu usunicia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rkojmi lub gwarancji jako[ci (w zale|no[ci od tego, ktry z podanych okresw jest dBu|szy), w celu potwierdzenia usunicia tych Wad i potwierdzenia wypeBnienia przez Wykonawc wszystkich obowizkw wynikajcych z Umowy. Odbir pogwarancyjny dokonywany jest w cigu 10 dni po upBywie okresu gwarancyjnego przez Komisj powoBywana przez Zamawiajcego. Do zadaD komisji odbioru pogwarancyjnego nale|y stwierdzenie: usunicia wad ujawnionych w cigu okresu gwarancyjnego, zgBoszonych przez zamawiajcego lub u|ytkownika, wypeBnienia przez wykonawc i zamawiajcego wszystkich zobowizaD wynikajcych z umowy i protokoBu koDcowego i przekazania inwestycji do u|ytku (eksploatacji), braku przeszkd do zwolnienia kaucji gwarancyjnej w caBo[ci lub w cz[ci z podaniem jej wysoko[ci, je|eli zamawiajcy lub u|ytkownik wykonaB zastpczo cz[ zobowizaD wykonawcy. Z Odbioru pogwarancyjnego sporzdza si ProtokB odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego). Je|eli podczas Odbioru pogwarancyjnego oka|e si, |e nie zostaBy usunite wszystkie Wady, o ktrych mowa w pkt 2, co skutkuje niemo|liwo[ci u|ytkowania obiektu, ktrego dotycz roboty budowlane stanowice przedmiot Umowy, Zamawiajcy przerywa Odbir pogwarancyjny za[ Wykonawca jest zobowizany przedBu|y odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy o okres przedBu|enia gwarancji). Zamawiajcy wyznacza termin Odbioru pogwarancyjnego, do upBywu ktrego Wykonawca jest zobowizany usun Wady. 10. Wynagrodzenie  Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre[lonego w 1 ust.1 niniejszej umowy Strony ustalaj, wynagrodzenie ryczaBtowe zgodnie z Ofert Wykonawcy, w wysoko[ci: & & & & & & & & & & & & zB netto, powikszone o nale|ny podatek VAT & & & & & & .. zB (sBownie: & & & & & & & & & ), co daje kwot & & & & & & & & & .. zB brutto (sBownie: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ). Wynagrodzenie okre[lone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwizane z realizacj zadania oraz te, ktre Wykonawca powinien byB przewidzie w celu prawidBowego wykonania umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytuBu nie doszacowania wszelkich kosztw zwizanych z realizacj przedmiotu umowy, a tak|e oddziaBywania innych czynnikw majcych lub mogcych mie wpByw na koszty. Kwota wynagrodzenia, o ktrej mowa w ust.1 obejmuje ponadto wszelkie ryzyko i odpowiedzialno[ Wykonawcy, prawidBowego oszacowania wszelkich kosztw zwizanych z realizacj robt okre[lonych w umowie. {adne niedoszacowanie, pominicie, brak rozpoznania nie mo|e by i nie bdzie podstaw do |dania zmiany w/w kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest mo|liwa tylko z przyczyn wskazanych w umowie. Wykonawca ponosi koszty zwizane z utrzymaniem czysto[ci i porzdku, koszty zaplecza techniczno-socjalnego oraz inne koszty niezbdne do prowadzenia robt. Za wyjtkiem przypadkw okre[lonych w 16 ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczaBtowe okre[lone w ust. 1 jest niezmienne do koDca realizacji inwestycji. Zamawiajcy o[wiadcza, |e jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzdzie Skarbowym pod numerem NIP: & & & & .. i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. Wykonawca o[wiadcza, |e jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzdzie Skarbowym pod numerem NIP: & & & & & & & & & & & & & & . Wykonawca o[wiadcza, i| cena ofertowa stanowica wynagrodzenie, o ktrym mowa w ust. 1, zostaBa ustalona z uwzgldnieniem obowizujcych regulacji prawnych dotyczcych minimalnego wynagrodzenia za prac oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczeglno[ci w sposb gwarantujcy, i| wysoko[ wynagrodzenia za ka|d godzin wykonywania prac bdcych przedmiotem niniejszej umowy jest nie ni|sza, ni| wysoko[ obowizujcej minimalnej stawki godzinowej. ZapBata wynagrodzenia Wykonawcy bdzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie pBatno[ci bd dokonywane w tej walucie. 11. Warunki pBatno[ci  Strony ustalaj, |e rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamwienia nastpi na podstawie faktur cz[ciowych w terminach wynikajcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego (wystawianych nie cz[ciej ni| raz na miesic) oraz faktury koDcowej, wystawionej po wykonaniu i odbiorze koDcowym przedmiotu Umowy, z zastrze|eniem zapisu w ust.2. Aczna warto[ wynagrodzenia pBacona fakturami cz[ciowymi nie mo|e przekroczy 60 % warto[ci wynagrodzenia okre[lonego w 10 ust. 1 niniejszej Umowy. PozostaBe 40 % bdzie pBatne w oparciu ofaktur koDcow po koDcowym odbiorze koDcowym przedmiotu Umowy. Podstaw do wystawienia faktur stanowi: w przypadku faktury cz[ciowej - ProtokB cz[ciowego odbioru robt, w przypadku faktury koDcowej - ProtokB KoDcowego Odbioru robt. Rozliczenia z podwykonawcami: W przypadku gdy Wykonawca skBada faktur, ktra opiewa na zakres robt wykonany rwnie| przez podwykonawcw lub dalszych podwykonawcw, dokona stosownego podziaBu nale|no[ci pomidzy Wykonawc i podwykonawcw oraz dalszych podwykonawcw w zaBczniku do protokoBu stanowicego podstaw wystawienia faktury podpisanej przez Wykonawc oraz podwykonawcw lub dalszych podwykonawcw i Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowizany doBczy (jako zaBcznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotw, ktre wykonywaBy roboty, dostawy lub usBugi w ramach skBadanej faktury, tj. faktury nr & . z dnia & .". Wykaz ten musi zawiera: nazw podmiotu, zakres robt, dostaw lub usBug wykonanych przez dany podmiot oraz warto[ w zBotych nale|n danemu podmiotowi. Oglna warto[ [rodkw finansowych nale|nych poszczeglnym podmiotom musi by rwna warto[ci danej faktury. ZaBcznik ten musi by zBo|ony w oryginale i podpisany przez Wykonawc oraz wszystkich Podwykonawcw i dalszych Podwykonawcw (za wyjtkiem tych, ktrzy ju| zakoDczyli realizacj zawartych umw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajcemu o[wiadczenie, potwierdzajce faktyczne otrzymanie zapBaty od Wykonawcy lub Podwykonawcw, z ktrymi zawarli umowy. Brak wykazu speBniajcego powy|sze wymagania bdzie podstaw do odmowy przyjcia faktury. Zamiast podpisania wykazu, oktrym mowa powy|ej, dopuszcza si zBo|enie przez Podwykonawc lub dalszego Podwykonawc osobnego o[wiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr & . z dnia & . Warunkiem zapBaty nastpnej faktury, zawierajcej tak|e powy|szy zaBcznik, jest udokumentowanie przez Wykonawc, |e Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystpujcy na zaBczniku zBo|onym do poprzedniej faktury otrzymali nale|ne im wynagrodzenie Dowodem takiego udokumentowania mo|e by: pisemne o[wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, |e otrzymaB nale|n mu kwot, dokument bankowy potwierdzajcy przelew [rodkw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktrzy wykonali przedmioty swoich umw i otrzymali caBo[ nale|nego im wynagrodzenia, skBadali o[wiadczenia z dat pewn jednoznacznie potwierdzajce powy|sze fakty. Warunkiem zapBaty przez Zamawiajcego nale|nego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodw zapBaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za roboty objte zestawieniem prac. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawc wszystkich dowodw zapBaty, o ktrych mowa w punkcie 2, wstrzymuje si wypBat nale|nego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cz[ci rwnej sumie kwot wynikajcych z nieprzedstawionych dowodw zapBaty. Z zastrze|eniem punktw 5 8, Zamawiajcy dokona bezpo[redniej zapBaty wymagalnego wynagrodzenia przysBugujcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku uchylania si od obowizku zapBaty odpowiednio przez Wykonawc, podwykonawc lub dalszego podwykonawc do wysoko[ci okre[lonej w 10 ust. 1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie, o ktrym mowa w punkcie 4, dotyczy wyBcznie nale|no[ci powstaBych po zaakceptowaniu przez Zamawiajcego umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, wobec ktrej Zamawiajcy nie zgBosiB sprzeciwu lub po przedBo|eniu Zamawiajcemu po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy lub usBugi. Bezpo[rednia zapBata obejmuje wyBcznie nale|ne wynagrodzenie, bez odsetek, nale|nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajcy informuje Wykonawc o zamiarze dokonania bezpo[redniej zapBaty. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia dorczenia takiej informacji mo|e zgBosi pisemne uwagi dotyczce zasadno[ci bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku zgBoszenia uwag, o ktrych mowa w pkt 7, Zamawiajcy mo|e: nie dokona bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je|eli Wykonawca wyka|e niezasadno[ takiej zapBaty, albo zBo|y do depozytu sdowego kwot potrzebn na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wtpliwo[ci Zamawiajcego co do wysoko[ci nale|nej zapBaty lub podmiotu, ktremu pBatno[ si nale|y, albo dokona bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je|eli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyka|e zasadno[ takiej zapBaty. W przypadku dokonania bezpo[redniej zapBaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajcy potrci kwot wypBaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy okre[lonego w 10 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka si zapBaty wynagrodzenia w cz[ci przekazanej bezpo[rednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. "&< > @ d f h j νyqf[qCqfq8-qj9shUhx0hmH sH .h0JECJOJQJ^JaJmHnHsH tHjrhUhn hmH sH jhU*hCJOJQJ^JaJmHnHsH tH*hCJOJQJ^JaJmHnHsHtH.h5B*OJQJ^JmHnHphdsHtH!h6CJaJmHnHsHtH-h5CJOJQJ^JaJmHnHsHtH3jhCJOJQJU^JaJmHnHsHtH$&Plh d$Ifgd~$d$G$Ifa$gd~$d$Ifa$gd~   . 0 2 P  P & B v x z ~ ʿ{skkkbbYbPshR5CJaJhR5CJaJh5CJaJh CJaJh1"CJaJhRCJaJh h5CJhXCJaJhCJaJhCJaJ h)CJ hCJhx0hCJmH sH hx0hmH sH *hCJOJQJ^JaJmHnHsH tHjhU.h0JECJOJQJ^JaJmHnHsH tH 0 2 N P vk[O@$d$Ifa$gd~ d$Ifgd~d$If]gd~ P$da$gd~ $da$gd~ $da$gd~rkds$$IfF%)     44 lalp t v & yqiiidY $ & Fa$gdjQ=gdjQ= & FgdjQ=$a$gdjQ= $@`@a$gdjQ=dgd~bkdjt$$If0&# 44 lalp$d$Ifa$gd~   $ . < .08HNúúwwkwhh5CJaJhCJaJhR6CJaJhbCJaJh1"5CJ\aJhR5CJ\aJh5CJ\aJhRCJ\aJhCJ\aJhRCJaJh1"CJaJh,5CJaJhR5CJaJhR5CJaJhCJaJh5CJaJ'N_bkd*u$$If07&7$ 44 lalp $IfgdjQ= $$Ifa$gdjQ=P$a$gdjQ= & F^`gdjQ=gdjQ= $ & Fa$gdjQ= NZ68>@ѻxok\M:M:$hB[]h#CJOJQJaJmHsHhB[]h#CJOJQJaJh#h#CJOJQJaJhhq5CJaJh5CJaJhCJaJh,45CJPJaJh*CJOJQJaJmHsH$hB[]hB[]CJOJQJaJmHsH,hB[]hB[]CJOJQJaJmHnHsHtH'hB[]hB[]5CJOJQJaJmHsHhB[]5CJOJQJaJhB[]hB[]5CJOJQJaJhB[]h#5CJOJQJaJ,,8-:-0/2/03b6d6n6p66ssj $IfgdjQ= $$Ifa$gdjQ=$ *$^a$gdjQ=$ & F; *$^a$gde@ $*$^a$gdE}$ & F;*$^`a$gde@V _d^gdjQ=m$V _ d^gdzV _d^gdE -8-:---0.D.F.b.d.x.z....,/./0/2/033*3.333Ժ~sk_WLWhhCJaJhbaCJaJhbahba5CJaJhlCJaJh'hlCJaJh;CJaJh'hE}CJaJhE}hlCJaJh'h7B*CJaJphh'hNWB*CJaJphh'h9WB*CJaJphh'hNWCJaJh'h9WCJaJhE}CJOJQJaJmHsHh1)h1)5CJOJQJaJ35:6<6`6b6d6p6666P7`77780888b9d999;R<T<͵͕vfZRGRheh CJaJh CJaJhOCJOJQJaJh"xCJOJQJaJmHsHhOhOCJOJQJaJh#H}CJOJQJaJmHsHhOCJOJQJaJmHsHhCJaJhOCJaJhch CJaJh h 5CJaJh CJaJh1)CJaJhCJaJhyCJaJhbaCJaJhbahCJaJ6666789}gKKV$ & Fd]^`a$gdjQ= & F *$^`gdjQ= *$^gdjQ=jkdu$$If0&:$ 44 lalpyt $IfgdjQ=9;T<V<`<b<<P$ 73S$If]3^S`a$gdjQ= $IfgdjQ= $$Ifa$gdjQ= $ *$a$gdjQ=$ & F ^`a$gdjQ=T<V<Z<\<b<<<<<< =|=~=========>>>.???H@J@h@j@l@n@AȽȽȪȪyyiyi^hghgCJaJhgCJOJQJaJmHsH$hXhgCJOJQJaJmHsHhXhgCJOJQJaJh\7hgCJOJQJaJhTk`hgCJaJhYCJaJhehgCJaJhgCJaJhL5>*CJaJhNh)5CJaJh=CJaJhNCJaJhMCJaJ!<<<=>n@oXFV$d*$^a$gdjQ=$ & F ^`a$gdjQ= & F ^`gde@$ lh*$^ha$gdjQ=jkdv$$If0&:$ 44 lalpytin@AfBC2FFIJ\LMNNNUW\V$ & F7d*$^7`a$gd^V$7d*$^7a$gdV$ & F7d*$^7`a$gd^$ & F:7*$^7`a$gd^$ & F ^`a$gd^AfBCCDDDD0F2FFFFFMMNNNNUUWWYZ Z6ZhB]uCJOJQJaJhB]uCJOJQJaJmHsH\b`8aa^bffJiLijloV$ & F7Wd*$^7`Wa$gdV$ & Fd*$a$gdjQ=V$d*$^a$gdjQ=V$ & F7Wd*$^7`Wa$gd^V$ & F7d*$^7`a$gd^V$ & F SSd*$^S`a$gd^ djjjjkkJkLkkkXllnnnnrrruuww{{{ |"|\|||޸vvgg[g[hgCJOJQJaJhxhgCJOJQJaJhuYhgCJOJQJaJhgCJOJQJaJmHsHhCJOJQJaJmHsH$huYhgCJOJQJaJmHsH$hhgCJOJQJaJmHsH$hhCJOJQJaJmHsHhhCJOJQJaJ$hhCJOJQJaJnHtHlnruwxxyLz$||́f0npV$ SSd*$^Sa$gdK#V$ & F SSd*$^S`a$gdjQ=V$ & F Sgd*$`ga$gdjQ=V$ & F7Wd*$^7`Wa$gdjQ=||pvxƁȁʁ́΁$bdf,Ԅ|,.hprlnҷèҨҷҙÙҙҙҙ⊙{hK#hgCJOJQJaJhMdhgCJOJQJaJhOJhgCJOJQJaJh[hgCJOJQJaJhgCJOJQJaJhiGhgCJOJQJaJhgCJOJQJaJmHsHhxhgCJOJQJaJh$/hgCJOJQJaJ+np<>l~TVz|ȸvvfvVG4$hc~hgCJOJQJaJmHsHhc~hgCJOJQJaJhc~hgCJOJQJ\aJhgCJOJQJaJmHsHhhgCJOJQJaJ!h^CJOJQJ\aJmHsH!hYCJOJQJ\aJmHsH!hgCJOJQJ\aJmHsHhhgCJOJQJ\aJhUhgCJOJQJaJhvuhg5>*CJaJhvuhg5CJaJh!hK#CJOJQJaJp> |02<>XZ $IfgdjQ= $$Ifa$gdjQ=V$d*$^a$gdjQ=V$ & Fd*$^`a$gdjQ=V$ & FWd*$^`Wa$gdjQ=$ & F l*$a$gdjQ=,.0268>RVZ\^~6$hj4RXξ}uju_uTuTuITuTuThERhu1CJaJh|[hu1CJaJhhu1CJaJh=hu1CJaJhu1CJaJhEGCJaJh3 h(J5CJaJh3 5CJaJh=CJaJh3 CJaJ$hu1hxCJOJQJaJmHsHhc~hgCJOJQJ\aJ$hc~hgCJOJQJaJmHsHh^CJOJQJaJmHsHhc~hgCJOJQJaJZ\^$nyhyOOOO$ & F *$^`a$gdjQ=$ h*$^ha$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ= *$^gdjQ=jkdvw$$If0&:$ 44 lalpytX XZ| RTVXlnBDprҿԿHJPR02pt.0tv:<Ͼh(J5CJaJh~_5CJaJh~_CJaJh(JCJaJhwhu1CJaJhERhu1CJaJh|[hu1CJaJhu1CJaJFnDlrJR2v<P$ 73V$If]3^`Va$gdjQ= $$Ifa$gdjQ= $ *$a$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ=$ & F *$^`a$gdjQ=:"veTTTTT$ & F *$a$gdjQ=$ h*$^ha$gdjQ=jkd2:<@BHlnn|ø֙~u~lh~h~_h~_5CJaJh(J5CJaJh~_CJaJ$hvkh(JCJOJQJaJmHsHhmkCJaJh"rh(JCJaJh"rh"r6CJaJh"rh"rCJaJhYh(JCJaJhZCJaJhvkh(JCJaJh9CJaJh9h(JCJaJh(JCJaJh(J%"|LHX(:<FHj $IfgdjQ= $$Ifa$gdjQ=Vrd1$^`rgdjQ=$ & F *$a$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ=jlnpr&&veTTTTTT$ & F *$a$gdjQ=$ h*$^ha$gdjQ=jkdy$$If0&:$ 44 lalpyt-P$ 73S$If]3^S`a$gdjQ= &npz|aW *$^gdjQ=jkdy$$If0&:$ 44 lalpyt{3L $IfgdjQ= $$Ifa$gdjQ= $ *$a$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ=&.0 $IfgdjQ= $$Ifa$gdjQ=V$ d*$^a$gdjQ=$ & F *$^`a$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ= "$&b,024DFzF"^6wwwwlllllh, huxCJaJhrFhuxCJaJhKhuxCJaJhdhd5CJaJh5CJaJh"rCJaJhdCJaJhCJOJQJaJmHsHh~_CJaJh\eh~_>*CJaJhuxCJaJhuxhuxCJaJhuxh~_CJaJhrFh~_CJaJ%024fN  N Zyhyyyyyyyy$ *$^a$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ= *$^gdjQ=jkdz$$If0&:$ 44 lalpyt 68fN   8 :     V Z 8 <   r|4L"$&(<>NPjnr~F^682z$$((**l.n.r.t.z.....ɳhKhK5CJaJhK5B*CJaJphhcCJaJhKCJaJh(JhuxCJaJhZhuxCJaJh, huxCJaJh, huxCJH*aJ> "$D'(d*,l.n.x.z...P$ 73S$If]3^S`a$gdjQ= $IfgdjQ= $$Ifa$gdjQ=U$ ^a$gdjQ=$ & F) *$a$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ=...V///000raaaar$ & F *$a$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ=$ h*$^ha$gdjQ=jkdT{$$If0&:$ 44 lalpyt-.V//////0000j2,3.33335566,9.9^9= =AABB4E6E8F:FbFdFfFԶ~pephK5>*CJaJh&hK5>*CJaJhK5>*CJ\aJhbMhcCJaJhbMhNjCJaJhbMhbMCJaJhbMhCeCJaJhbMhKCJaJhcCJaJh*PhKCJaJhK>hK5>*CJaJhXrhKCJaJhKCJaJhYhKCJaJ$0j256,9.9^9&:z;f=ABC8Fx$ *$^a$gdjQ=$ & F" *$^`a$gdjQ=$ & F" *$a$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ= $ *$a$gdjQ=$ & F! *$^a$gdjQ=$ & F! *$^`a$gdjQ= 8F:FfF.I`KLLM>M`MfNOOOPP*CJaJh&hKCJaJ2RS VVXY[]^_abncdd~f$ & F# *$a$gdjQ=$ & F# *$a$gdjQ=$ & F# *$`a$gd;$ & F# W*$^`Wa$gdjQ=$ & F# *$^`a$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ=VXXYYbZhZ[[]]]]8^^^^___aaablcncddddee|f~ffgghhhhhhhhhbiii@j÷ì햡Ζ햋hjQhKCJaJhchKCJaJhMhKCJaJhCZhKCJaJh}hK5CJaJh}hKCJaJh}CJaJh;5hK5CJaJh;5hKCJaJhKCJaJh\ThKCJaJ1~fhil~nnpr"tt4vw}}lll$ & F$ *$a$gdjQ=$ & F$ *$^`a$gdjQ=$ & F$ *$^`a$gd^$ & F *$a$gdjQ=$ & F# W*$^`Wa$gd;$ & F# *$`a$gd;$ & F# *$a$gdjQ= @jBjllm~nnnnnnnooooooppp(pFpZp\p"qqrrrr tuuuiuu]hrphrpCJ\aJhKhK6CJaJhKhKCJaJhKhK>*CJ\aJhdhK6CJaJh^CJaJh4CJaJhdhKCJaJh45>*CJ\aJh phK5>*CJ\aJh}hK@CJaJhKCJaJh}hKCJaJh}hKB*CJaJph t"twwwwx0xHxNx|xxDz^zz{{|||~||||||||||>}}ҾҰ~zf[[Ph~hCJaJh~hECJaJ'hLB*CJOJQJaJmHphsHhh5CJaJh5B*CJaJphhCJaJhUO/CJaJhrFh%_CJaJh{hrp>*CJ\aJhKhrp6CJaJhrpCJaJhKhrpCJaJhUhrpCJ\aJhrpCJ\aJhrphrp>*CJ\aJw~|||||||Fgkd|$$If0&:$ 44 lalpP$ 73S$If]3^S`a$gdjQ= $IfgdjQ= $$Ifa$gdjQ= $ *$a$gd^$ & F$ *$a$gdjQ=||,RʉNDFRTxzP$ 73S$If]3^S`a$gdjQ= $IfgdjQ= $$Ifa$gdjQ= s$h^ha$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ=V$d^a$gdjQ=}}}}jl̀؀NPRʆ^jȉʉFLNB꿴~t~t~i\hCvh+CCJPJaJh+Ch+CCJaJh+CCJPJaJh+Ch+CCJPJaJhLCJaJh~htCJaJh~hCJaJhNFh+CJaJhNFhN CJaJh~hN CJaJhj CJaJheCJaJh-CJaJhUO/CJaJh~hCJaJh~hEMCJaJBDFJNRTvz|~.NRTVЏʐ ú{{pepZphehfCJaJheheCJaJheh)ICJaJh0CJaJhQCJaJh)ICJaJh2CJaJh hQCJaJhR(CJaJhvCJaJh{h{5CJaJh{5B*CJaJphh{CJaJh <CJaJhiCJaJh4gDOJQJ^JaJhCvh+CCJaJz|~pȔrrraSr & F% *$gdjQ=$ & F% *$a$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ=$ *$^a$gdjQ=jkd|$$If0&:$ 44 lalpytX^b’ҒԒpBVj~Ȕ̹̔xlaYNFh~CJaJh~h8CJaJhD CJaJh-Y:hD CJaJhUhj5CJaJhUh05CJaJh6hD CJaJh0CJaJhUhD 5CJaJh hD CJaJhehD CJaJheCJaJheheCJaJhehiCJaJheh0CJaJh\FCJaJheh)ICJaJhehYCJaJ̔|~ԕ—ėƗXZpЛқjlZ(߶zoaQDh"9Qh"9QCJ^JaJh"9Qh"9Q5CJ\^JaJh"9Qh"9Q5CJ^JaJh"9QhCqCJaJhCqCJ^JaJhCq5>*CJ^JaJhCqhCq5>*CJ^JaJhCqhCqCJ^JaJhCqCJaJh!CJaJh~hnhCJaJh <CJaJhCqh9+5>*CJaJh~h9+CJaJh~hVCJaJh~h4CJaJȔl*VHDZD36$ & F *$a$gdjQ=V$ & Fd*$^`a$gdjQ=$ & F& *$a$gdjQ=$ *$^a$gdjQ=$ & F& *$^`a$gdjQ=(*XtvީHJ"$TƻưtƊlaVh\FhCJaJh\Fh}k[CJaJh\FCJaJh\FhbXCJaJh\Fh/CJaJh\FhRCJaJhICJaJh"CJaJh\FhOi8CJaJh\FhICJaJh\Fh"CJaJh\Fh~CJaJh<h"9QCJaJh"9Q5CJ^JaJh<h"9Q5CJ^JaJh"9Qh"9QCJaJ!TVFHBDXZ~² Dڷܷȸ̸Z2xixZxixXUhVvh}k[CJOJQJaJhVvh/CJOJQJaJhVvhRCJOJQJaJhVvhICJOJQJaJh+th+tCJOJQJaJh+thICJOJQJaJh\FhOi8CJaJhICJaJh.'CJaJh~hICJaJh~CJaJh}k[CJaJhhICJaJh\FhICJaJ ZapBata faktur cz[ciowych z zastrze|eniem ust. 4, bdzie nastpowaBa w terminie do 14 dni, liczc od daty otrzymania przez Zamawiajcego faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, tj. protokoBu cz[ciowego odbioru robt ( 9 ust. 3). Faktura koDcowa zostanie wystawiona przez Wykonawc po zakoDczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy i jego rozliczeniu. Podstaw do wystawienia faktury koDcowej bdzie bezusterkowy protokB ostatecznego odbioru przedmiotu zamwienia , o ktrym mowa w 9 ust. 4 umowy. Faktur koDcow Zamawiajcy realizowaB bdzie w terminie do 30 dni od daty jej zBo|enia Faktury wystawione przez Wykonawc za wykonane roboty bd zrealizowane przez Zamawiajcego przelewem nakonto Wykonawcy w banku nr : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & , przy czym za dat zapBaty uznaje si dat obci|enia konta Zamawiajcego. Rachunek bankowy musi znajdowa si na  biaBej li[cie , czyli prowadzonym przez Krajow Administracj Skarbow w rejestrze podatnikw VAT. Je|eli wskazany przez Wykonawc rachunek nie znajduje si na w/w biaBej li[cie, Zamawiajcy nie dokona pBatno[ci, za[ Wykonawca zobowizany bdzie do wskazania innego rachunku, ktry znajdowaB si bdzie na biaBej li[cie. Dostarczenie faktury z numerem rachunku, ktry nie znajduje si na biaBej li[cie, skutkowa bdzie nieprawidBowym zBo|eniem faktury, tym samym brakiem prawidBowego dokumentu, bdcego podstaw do dokonania zapBaty przez Zamawiajcego. Ustala si, |e faktury Wykonawca bdzie wystawiaB zgodnie z poni|szym schematem: Nabywca: Gmina Grboszw, Grboszw 144, 33-260 Grboszw, NIP 871-17-71-090. Odbiorca /pBatnik: Urzd Gminy Grboszw, Grboszw 144, 33-260 Grboszw. Okresy pBatno[ci rozpoczynaj swj bieg od dnia otrzymania prawidBowo wystawionej faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentw rozliczeniowych. Zamawiajcy o[wiadcza, |e Wykonawca mo|e przesyBa ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktrych mowa wart. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamwieniach publicznych (Dz. U. z2020 r. poz. 1666 i z 2019 r. poz. 2020) faktury speBniajce wymagania umo|liwiajce przesyBanie za po[rednictwem platformy faktur elektronicznych, o ktrych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usBug (Dz. U. z 2020 r. poz.106 ze zm.). Zamawiajcy informuje, i| posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrcie PEF), umo|liwiajce odbir i przesyBanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentw elektronicznych za swoim po[rednictwem, a tak|e przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsBugiwanego przez OpenPEPPOL , ktrej funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsibiorczo[ci i Technologii z siedzib przy Placu Trzech Krzy|y 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostpna jest pod adresem:  HYPERLINK "https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl" https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl W zwizku z obowizkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktrych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamwieniach publicznych (Dz. U. z2020 r. poz. 1666 iz2019 r. poz. 2020) przez Zamawiajcego, w celu wypeBnienia ww. obowizku, niezbdne jest o[wiadczenie Wykonawczy czy zamierza wysyBa ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiajcego za pomoc platformy elektronicznego fakturowania. Wykonawca o[wiadcza, |e: ( zamierza ( nie zamierza wysyBa za po[rednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktrych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamwieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca zobowizuje si do powiadomienia Zamawiajcego najpzniej w terminie do 7 dni przed tak zmian do poinformowania Zamawiajcego o tym fakcie. Wykonawca nie mo|e przenie[ wierzytelno[ci przysBugujcych mu wzgldem zamawiajcego na osob trzeci bez zgody zamawiajcego wyra|onej w formie pisemnej. Za nieterminowe pBatno[ci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy odsetki ustawowe. 12. Zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy Strony potwierdzaj, |e przed zawarciem umowy Wykonawca wnisB zabezpieczenie nale|ytego wykonania Umowy wwysoko[ci ...................... zB stanowicego 5 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy wformie........................................... Zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy sBu|y pokryciu roszczeD z tytuBu nie wykonania lub nienale|ytego wykonania niniejszej umowy oraz sBu|y pokryciu roszczeD z tytuBu udzielonej przez Wykonawc gwarancji jako[ci iuprawnieD Zamawiajcego wynikajcych z rkojmi. Zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy zostanie zwrcone w nastpujcy sposb: 100% warto[ci zabezpieczenia zostanie zwrcone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamwienia i uznania przez Zamawiajcego za nale|ycie wykonane, tj. po dokonaniu wolnego od wad odbioru koDcowego robt. Zabezpieczenie wniesione w pienidzu zostanie zwrcone wraz z odsetkami wynikajcymi z umowy rachunku bankowego, na ktrym byBy one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienidzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek. Je|eli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona warto[ zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poni|ej warto[ci robt (wysoko[ci wynagrodzenia) lub je|eli z powodu zwikszenia si warto[ci robt nale|aBoby zabezpieczenie zwikszy, Wykonawca zobowizany jest uzupeBni wniesione zabezpieczenie w terminie 14dni od daty wezwania go o to przez Zamawiajcego. W sytuacji, gdy w skutek okoliczno[ci, o ktrych mowa w 16, ust. 2, pkt 2 niniejszej umowy wystpi konieczno[ przesunicia terminu realizacji zamwienia w stosunku do terminu okre[lonego w 2 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpzniej w dniu jego podpisywania, zobowizany jest do przedBu|enia terminu wa|no[ci wniesionego zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy, albo je[li nie jest to mo|liwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy na okres wynikajcy z aneksu do umowy. Zamawiajcy wstrzyma si ze zwrotem cz[ci zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy, o ktrej mowa w ust.3 pkt1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunB wterminie stwierdzonych wtrakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 13. Gwarancja jako[ci i uprawnienia z tytuBu rkojmi  Wykonawca udziela Zamawiajcemu & & & & & & .. miesicznej gwarancji jako[ci (zgodnie z ofert Wykonawcy) liczc od daty podpisania ProtokoBu KoDcowego Odbioru Robt, o ktrym mowa w 9 ust. 4 niniejszej umowy. Wykonawca udziela rkojmi na wykonany przedmiot Umowy. Okres rkojmi za wady wykonanego przedmiotu Umowy jest rwny okresowi gwarancji jako[ci. Udzielona rkojmia nie narusza prawa Zamawiajcego do dochodzenia roszczeD o naprawienie szkody w peBnej wysoko[ci na zasadach okre[lonych w Kodeksie cywilnym. O wykryciu wady Zamawiajcy jest obowizany zawiadomi Wykonawc pisemnie w terminie 30 dni od daty powzicia wiadomo[ci o wadzie pod rygorem utraty uprawnieD z tytuBu rkojmi. Wykonawca jest obowizany usun wad w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w przypadku wad istotnych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego w protokole, o ktrym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nie krtszym ni| 14 dni. W przypadku wad istotnych Zamawiajcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i miejsce ogldzin. Z ogldzin zostanie sporzdzony protokB potwierdzajcy istnienie wady, sposb jej usunicia i wyznaczony przez Zamawiajcego termin jej usunicia. Usunicie wad powinno by stwierdzone protokolarnie. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rwnie| po okresie rkojmi, je|eli Zamawiajcy zawiadomi Wykonawc o wadzie przed upBywem okresu rkojmi. Wykonawca gwarantuje wykonanie robt jako[ciowo dobrze, zgodnie ze sztuk budowlan, normami technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz |e nie bd posiada one wad, ktre pomniejszaj warto[ robt lub czyni obiekt nieprzydatnym do u|ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno[ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzdzone Zamawiajcemu, a tak|e osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego cz[ci. W przypadku, je[li wada (usterka) dotyczy urzdzeD, dwukrotna naprawa tego samego urzdzenia, powoduje obowizek wymiany takiego elementu na nowy. Uprawnienia Zamawiajcego z tytuBu gwarancji jako[ci materiaBw i robt wchodzcych w zakres realizacji przedmiotu umowy - wygasaj po upBywie okresu gwarancji, z tym |e je|eli producent materiaBw/urzdzeD udziela dBu|szej gwarancji to obowizuje termin gwarancji wskazany przez producenta, z tym |e odpowiedzialnym wzgldem Zamawiajcego pozostaje Wykonawca, chyba |e Zamawiajcy skieruje roszczenia do producenta. Natomiast w przypadku gdy gwarancja producenta na zastosowane materiaBy, urzdzenia czy sprzt bdzie krtsza ani|eli zadeklarowana przez Wykonawc, udzieli on (Wykonawca) gwarancji wBasnej uzupeBniajcej do okresu zaoferowanego przez siebie. Bieg okresu rkojmi i gwarancji jako[ci, zarwno dla robt odebranych na podstawie protokoBw cz[ciowych jak i koDcowego, rozpoczyna si: w dniu nastpnym, liczc od dnia podpisania protokoBu odbioru koDcowego, w przypadku gdy w jego toku nie stwierdzono wad. w dniu nastpnym, liczc od daty potwierdzenia usunicia wad stwierdzonych przy odbiorze koDcowym przedmiotu umowy; Termin usunicia wad wyznacza Zamawiajcy. Je|eli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajcy mo|e dokona ich usunicia w zastpstwie Wykonawcy lub zleci usunicie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeDstwo Wykonawcy bez konieczno[ci uzyskania jakichkolwiek upowa|nieD sdowych. Wykonawca dokona zapBaty za koszty wykonania zastpczego w terminie 7 dni od przedstawienia odpowiednich dokumentw finansowych wraz z wykazem kosztw. Wykonawca wyra|a zgod na potrcenie z jego wynagrodzenia kosztw wykonania zastpczego. Skorzystanie z tego uprawnienia nie powoduje utraty przez Zamawiajcego uprawnieD i roszczeD z tytuBu rkojmi i gwarancji. Zamawiajcy mo|e dochodzi roszczeD z tytuBu gwarancji i/lub rkojmi tak|e po okresie okre[lonym w ust. 2 i 3, je|eli zgBosiB wad przed upBywem tego okresu. Zamawiajcy mo|e realizowa uprawnienia z tytuBu rkojmi niezale|nie od uprawnieD z tytuBu gwarancji. Okres napraw gwarancyjnych przedBu|a odpowiednio okres udzielonej gwarancji. W przypadku wymiany caBo[ci lub cz[ci materiaBw/ urzdzeD lub dokonania istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo od dokonania wymiany/naprawy. W ramach uprawnieD z tytuBu rkojmi za wady Zamawiajcemu przysBuguje wedBug wBasnego wyboru, w zale|no[ci od wielko[ci powstaBej wady, z zachowaniem uprawnieD wynikajcych z gwarancji, prawo do: W przypadku niemo|liwo[ci usunicia wady lub wykonania jej dwukrotnej uprzedniej naprawy, |dania wymiany przez Wykonawc wadliwej cz[ci przedmiotu umowy lub elementu na nowy wolny od wad oraz o to|samych parametrach, na wyBczny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego, W przypadku istnienia mo|liwo[ci usunicia wady i jej wystpienia po raz pierwszy, |dania usunicia wady przedmiotu umowy na wyBczny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego, W przypadku istnienia mo|liwo[ci usunicia wady i jej wystpienia po raz pierwszy, |dania od Wykonawcy demonta|u i ponownego wykonania wadliwego elementu na wyBczny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego, W przypadku istnienia mo|liwo[ci usunicia wady i jej wystpienia po raz pierwszy, |dania obni|enia wynagrodzenia, W przypadku niemo|liwo[ci usunicia wady lub wykonania jej dwukrotnej uprzedniej naprawy, odstpienia od umowy w terminie do 30 dni od powzicia przez Zamawiajcego wiedzy o okoliczno[ci stanowicej podstaw do odstpienia, co traktowane bdzie jako okoliczno[ obci|ajca Wykonawc. W przypadku niemo|liwo[ci usunicia wady lub wykonania jej dwukrotnej uprzedniej naprawy, |dania zwrotu zapBaconego wynagrodzenia, wysoko[ci odpowiadajcej warto[ci zaistniaBej wady. W ramach uprawnieD wynikajcych z udzielonej gwarancji Zamawiajcemu przysBuguj te same uprawnienia co z tytuBu rkojmi za wady, a tak|e uprawnienie do |dania naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego na koszt Wykonawcy. W okresie wa|no[ci gwarancji Wykonawca zobowizuje si usuwa wszelkie wady przedmiotu umowy bez dodatkowych opBat. Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajcego dokument gwarancyjny  Kart gwarancyjn uwzgldniajcy zapisy gwarancyjne okre[lone w niniejszej umowie, najpzniej w terminie odbioru koDcowego przedmiotu umowy, przy czym gwarancja nie bdzie uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie konserwacji przez Zamawiajcego. W przypadku rozbie|no[ci midzy zapisami niniejszej umowy oraz dokumentu gwarancyjnego, wi|ce s zapisy niniejszej umowy. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawc dokumentu gwarancyjnego, zapisy niniejszej umowy, w szczeglno[ci 13 uznane zostan za taki dokument i bd skuteczne do skBadania roszczeD przez Zamawiajcego. ZgBoszenia wad przyjmowane bd w dni robocze przez Wykonawc drog telefoniczn, poczt elektroniczn lub pisemnie. Wykonawca zobowizany jest potwierdzi drog elektroniczn otrzymanie od Zamawiajcego zgBoszenia. Osob upowa|nion do przyjmowania zgBoszeD, godziny, w ktrych Wykonawca bdzie przyjmowaB zgBoszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, numery telefonu wska|e Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od momentu zgBoszenia: max. 24 godziny. 14. Kary umowne  Wykonawca zapBaci Zamawiajcemu kar umown w przypadku: zwBoki w oddaniu okre[lonego w umowie przedmiotu zamwienia - w wysoko[ci 0,2% umownego wynagrodzenia brutto okre[lonego w 10 ust. 1 umowy, za ka|dy dzieD zwBoki, zwBoki w usuniciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowizywania rkojmi za wady - w wysoko[ci 0,03% umownego wynagrodzenia brutto okre[lonego w 10 ust. 1 umowy, za ka|dy dzieD zwBoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunicie wad, odstpienia od umowy przez ktrkolwiek ze Stron z przyczyn le|cych po stronie Wykonawcy, w wysoko[ci 10 % umownego wynagrodzenia brutto okre[lonego w 10 ust.1 umowy, nieterminowej zapBaty wynagrodzenia nale|nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  w wysoko[ci 1000,00 zB za ka|dy dzieD zwBoki, maksymalna wysoko[ kary umownej w tym przypadku nie przekroczy 5% wynagrodzenia brutto nale|nego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktrego zwBoka dotyczy, bezpo[redniej zapBaty przez Zamawiajcego wynagrodzenia nale|nego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  w wysoko[ci 5% kwoty jak Zamawiajcy zapBaci bezpo[rednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na zasadach okre[lonych w 11 ust.4 niniejszej umowy, nieprzedBo|enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysoko[ci 1000 zB (sBownie zBotych: jeden tysic,00/100) za ka|dy taki przypadek, zwBoki w przedBo|eniu po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany  w wysoko[ci 1000 zB (sBownie zBotych: jeden tysic, 00/100) za ka|dy taki przypadek, ujawnienia niespeBnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawc, Podwykonawc lub dalszego podwykonawc na podstawie umowy o prac osb wykonujcych czynno[ci wskazane w rozdziale XIII SWZ  w wysoko[ci 3000 zB (sBownie zBotych: trzy tysice, 00/100), za ka|dy ujawniony taki przypadek. Obci|enie Wykonawcy kar umown, o ktrej mowa w 14 ust. 1 pkt 5, wyBcza zastosowanie kary okre[lonej w 14 ust. 1 pkt 4. Aczna wysoko[ kar umownych, nie przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto okre[lonego w 10 ust. 1 umowy. Wykonawca wyra|a zgod na potrcenie kar umownych z nale|nego mu wynagrodzenia. Strony uzgadniaj, |e kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrcane bd z wystawionej przez Wykonawc faktury, a gdyby okazaBo si to niemo|liwe, Wykonawca zobowizany jest do zapBaty kar na rachunek Zamawiajcego w terminie wskazanym w nocie obci|eniowej (maksymalnie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania noty obci|eniowej). Powy|sze potrcenia nie wyBczaj odpowiedzialno[ci Wykonawcy na zasadach oglnych wobec Zamawiajcego i osb trzecich za ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawc. Niezale|nie od kar umownych Strony umowy maja prawo dochodzi odszkodowania uzupeBniajcego stanowicego r|nic midzy wysoko[ci szkody a wysoko[ci tej kary. Roszczenie o zapBat kar umownych z tytuBu opznienia, ustalonych za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki staje si wymagalne: za pierwszy rozpoczty dzieD zwBoki  w tym dniu; za ka|dy nastpny rozpoczty dzieD zwBoki  odpowiednio w ka|dym z tych dni. Wykonawca nie mo|e zbywa ani przenosi na rzecz osb trzecich praw i wierzytelno[ci powstaBych wzwizku zrealizacj niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajcego wyra|onej na pi[mie. Strony ustalaj, |e Zamawiajcy mo|e potrci z nale|nego Wykonawcy wynagrodzenia wszelkie wierzytelno[ci powstaBe na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczeglno[ci kary umowne, przy czym potrcenie umowne nie ogranicza w |aden sposb praw Zamawiajcego do potrcenia ustawowego. Rozwizanie przez Zamawiajcego niniejszej umowy z przyczyn lezcych po stronie Wykonawcy nie powoduje utraty mo|liwo[ci dochodzenia przez Zamawiajcego zastrze|onych w umowie kar umownych. Strony za obustronnym porozumieniem mog odstpi od egzekucji naliczonych kar umownych. W przypadku, gdy Zamawiajcy z winy Wykonawcy poniesie straty (konsekwencje finansowe) wynikajce z umw zawartych pomidzy Gmin a instytucjami wspBfinansujcymi i kredytujcymi zadanie, Wykonawca zobowizuje si pokry wszelkie straty obci|ajce Zamawiajcego. 15. Umowne prawo odstpienia od umowy  Oprcz przypadkw wymienionych w przepisach powszechnie obowizujcych, stronom przysBuguje prawo odstpienia od umowy w nastpujcych sytuacjach: Zamawiajcemu przysBuguje prawo odstpienia od umowy, gdy: Wykonawca przerwaB z przyczyn le|cych po stronie Wykonawcy realizacj przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dBu|ej ni| 30 dni  w terminie 14 dni od dnia powzicia przez Zamawiajcego informacji o upBywie 30- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy; Wystpi istotna zmiana okoliczno[ci powodujca, |e wykonanie umowy nie le|y winteresie publicznym, czego nie mo|na byBo przewidzie w chwili zawarcia umowy  odstpienie od umowy w tym przypadku mo|e nastpi w terminie 30 dni od powzicia wiadomo[ci o powy|szych okoliczno[ciach. W takim wypadku Wykonawca mo|e |da jedynie wynagrodzenia nale|nego mu z tytuBu wykonania cz[ci umowy; Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsz umow w sposb niezgodny zniniejsz umow, Dokumentacj projektow, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robt budowlanych lubwskazaniami Zamawiajcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajcego danej okoliczno[ci; Je|eli zwBoka w udokumentowaniu zatrudnienia osb na podstawie umowy o prac wykonujcych czynno[ci przy realizacji przedmiotu Umowy przekroczy 10 dni Zamawiajcemu przysBuguje prawo odstpienia od umowy z winy wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajcego danej okoliczno[ci; W przypadku nie zapewnienia cigBo[ci ubezpieczenia od odpowiedzialno[ci cywilnej przez Wykonawc, Zamawiajcy bdzie mgB skorzysta z prawa odstpienia od umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzicia wiadomo[ci o okoliczno[ci uzasadniajcej odstpienie od umowy. Wykonawcy przysBuguje prawo odstpienia od umowy, je|eli Zamawiajcy: nie wywizuje si z obowizku zapBaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - wterminie 1 miesica odupBywu terminu zapBaty, okre[lonego w niniejszej umowie; odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robt lub podpisania protokoBu odbioru - w terminie 1miesica od dnia upBywu terminu na dokonanie przez Zamawiajcego odbioru robt lub od dnia odmowy Zamawiajcego podpisania protokoBu odbioru; Strony zgodnie postanawiaj, |e opznienia i przeszkody w realizacji robt wywoBane konieczno[ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej nie bd stanowiBy podstawy do odstpienia od umowy przez Wykonawc, je|eli Zamawiajcy podejmie starania zmierzajce do poprawienia dokumentacji oraz odpowiednio przedBu|y termin wykonania umowy. Odstpienie od umowy, powinno nastpi w formie pisemnej pod rygorem niewa|no[ci takiego o[wiadczenia i powinno zawiera uzasadnienie. W wypadku odstpienia od umowy przez Wykonawc lub Zamawiajcego, strony obci|aj nastpujce obowizki: Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktrej towiny nastpiBo odstpienie od umowy, Wykonawca zgBosi do dokonania przez Zamawiajcego odbioru robt przerwanych, je|eli odstpienie od umowy nastpiBo z przyczyn, za ktre Wykonawca nie odpowiada, w terminie 14 dni od daty zgBoszenia, o ktrym mowa w pkt 2 powy|ej, Wykonawca przy udziale Zamawiajcego sporzdzi szczegBowy protokB inwentaryzacji robt w toku wraz z zestawieniem warto[ci wykonanych robt wedBug stanu na dzieD odstpienia; protokB inwentaryzacji robt w toku stanowi bdzie podstaw do wystawienia faktury VAT przez Wykonawc, Zamawiajcy w razie odstpienia od umowy z przyczyn, za ktre Wykonawca nie odpowiada, obowizany jest dodokonania odbioru robt przerwanych oraz przejcia od Wykonawcy terenu robt w terminie 14 dni od daty odstpienia oraz do zapBaty wynagrodzenia za roboty, ktre zostaBy wykonane do dnia odstpienia. Je|eli Wykonawca bdzie wykonywaB przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie zumow Zamawiajcy mo|e wezwa go do zmiany sposobu wykonywania umowy iwyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin; pobezskutecznym upBywie wyznaczonego terminu Zamawiajcy mo|e od umowy odstpi, powierzy poprawienie lubdalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Strony przewiduj mo|liwo[ rozwizania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) niniejszej umowy w caBo[ci lub w cz[ci wraz z dokonaniem pomidzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypBat wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzgldnieniu niewypBacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczeglno[ci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazaBo si, i| jego dokoDczenie byBoby niemo|liwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgldw ekonomicznych, technicznych, spoBecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajcych lub interesu publicznego, w szczeglno[ci w razie stwierdzenia technicznej niemo|liwo[ci czy niezasadno[ci wykonania przedmiotu umowy w [wietle wymagaD okre[lonych przez Zamawiajcego, znacznego zwikszenia kosztw wykonania przedmiotu umowy w [wietle wymagaD okre[lonych przez Zamawiajcego, znacznego pogorszenia si sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogBoszenia upadBo[ci lub otwarcia / zarzdzenia likwidacji Wykonawcy, czy te| wystpienia innych okoliczno[ci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktre mog zwiksza ryzyko niewykonania lub nienale|ytego wykonania zamwienia albo wykonania zamwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspBmiernego, niemo|liwego, czy niecelowego. Porozumienie, o ktrym mowa w ust. 7, winno zosta zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie elektronicznej  je|eli umowa zostaBa zawarta w takiej formie) pod rygorem niewa|no[ci. 16. Mo|liwo[ zmiany umowy  Zmiana postanowieD niniejszej umowy mo|e nastpi wyBcznie w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp nawarunkach okre[lonych w SWZ za zgod obu stron wyra|on na pi[mie, pod rygorem niewa|no[ci takiej zmiany. Zamawiajcy przewiduje mo|liwo[ zmian postanowieD zawartej umowy w stosunku do tre[ci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: zmiany powszechnie obowizujcych przepisw prawa, ktra ma wpByw na termin lub zakres realizacji przedmiotu zamwienia; zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: przyczyn, za ktre odpowiedzialno[ ponosi Zamawiajcy, w szczeglno[ci wynikajcych z nieterminowego przekazania placu budowy, konieczno[ci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim wymienione okoliczno[ci miaBy lub bd mogBy mie wpByw na dotrzymanie terminu zakoDczenia robt; wystpienia okoliczno[ci wynikajcych z siBy wy|szej, za ktr uwa|a si zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym wystpujce po zawarciu niniejszej Umowy, za ktre Wykonawca odpowiedzialno[ci nie ponosi i ktrych Strony nie byBy w stanie przewidzie w momencie jej zawierania, ktrych zaistnienie lub skutki uniemo|liwiaj wykonanie niniejszej Umowy w ww. terminie. Do dziaBaD siBy wy|szej Strony zaliczaj w szczeglno[ci: wojn, dziaBania wojenne, powdz, po|ar, ktry nie powstaB z winy Wykonawcy, stany epidemii, stan wyjtkowy lub stan klski |ywioBowej, strajki, z wyjtkiem strajkw w zakBadach Wykonawcy. Strona powoBujca si na stan siBy wy|szej jest zobowizana do niezwBocznego pisemnego powiadomienia o powy|szym drugiej Strony, a nastpnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustpieniu przeszkd w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siBy wy|szej, Wykonawca zobowizany jest doBo|y staraD dla nadrobienia zalegBo[ci powstaBych w wyniku ww. nieprzewidzianych zdarzeD; wystpienia warunkw atmosferycznych uniemo|liwiajcych prawidBowe wykonywanie robt, w szczeglno[ci z powodu technologii realizacji prac okre[lonej umow, normami lub innymi przepisami, wymagajcej konkretnych warunkw atmosferycznych, je|eli konieczno[ wykonania prac w tym okresie nie jest nastpstwem okoliczno[ci, za ktre Wykonawca ponosi odpowiedzialno[; wystpienia warunkw terenowych budowy odbiegajcych w sposb istotny od przyjtych w dokumentacji projektowej, w szczeglno[ci napotkania niezinwentaryzowanych lub bBdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzdzeD lub innych obiektw budowlanych, niewybuchw, przedmiotw wymagajcych ochrony Konserwatora Zabytkw; zaistnienia odmiennych od przyjtych w dokumentacji projektowej warunkw geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, gBazy, itp.) i geotechnicznych skutkujcych niemo|no[ci realizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zaBo|eniach technologicznych; zaistnienia konieczno[ci usunicia bBdw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, je|eli konieczno[ ta wynika z okoliczno[ci, ktrych Zamawiajcy nie mgB przewidzie w momencie zawarcia umowy; konieczno[ci realizacji robt wynikajcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstpienie od projektu budowlanego, wynikajce z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego; konieczno[ci dokonywania zmian, aktualizacji, uzgodnieD budowlanych w projektach wykonawczych lub technologicznych, takich jak np. czasowa organizacja ruchu, projekt posadowienia, zmiany konstrukcyjne w projektach; wystpienia zdarzeD losowych; innymi okoliczno[ciami nie powstaBymi z winy Wykonawcy lub konieczno[ci wykonania robt dodatkowych irobt niemo|liwych do przewidzenia robt w chwili zawierania umowy a koniecznych do prawidBowego wykonania przedmiotu umowy; konieczno[ci wykonania robt zamiennych lub innych robt niezbdnych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgldu na zasady wiedzy technicznej lub zlecenia robt dodatkowych; konieczno[ci wykonania zamwieD dodatkowych niezbdnych do prawidBowego wykonania zamwienia podstawowego lub innych zamwieD powizanych, ktrych udzielenie i wykonanie staBo si konieczne lub celowe i ktre maj wpByw na termin realizacji przedmiotu umowy, zaistnienia okoliczno[ci bdcych nastpstwem dziaBania organw administracji, operatorw odpowiadajcych za dostaw mediw i innych podmiotw lub osb indywidualnych majcych wpByw na realizacj inwestycji, w szczeglno[ci: przedBu|ania si procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnieD, zgd, postanowieD i decyzji administracyjnych, je|eli to nie wynikaBo z winy Wykonawcy, bdce nastpstwem dziaBania organw administracji, wstrzymaniem prac budowlanych przez wBa[ciwy organ, opznienia zwizane z uzyskiwaniem przez Wykonawc lub Zamawiajcego niezbdnych w my[l ustawy Prawo budowlane dokumentw, spowodowane opznieniami w dokonaniu okre[lonych czynno[ci lub ich zaniechania przez wBa[ciwe organy administracji paDstwowej, ktre nie s nastpstwem okoliczno[ci, za ktre Wykonawca ponosi odpowiedzialno[; spowodowane opznieniami w wydaniu decyzji, zezwoleD, uzgodnieD itp., do ktrych wydania wBa[ciwe organy s zobowizane na mocy prawa, je|eli nie s nastpstwem okoliczno[ci, za ktre Wykonawca ponosi odpowiedzialno[; w przypadku przedBu|ajcych si konsultacji spoBecznych, protestw mieszkaDcw bdz innych podmiotw, ktrych dotyczy realizacja zamwienia, ktre maj wpByw na termin realizacji przedmiotu umowy; w przypadku wystpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z planowanymi lub rwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajcego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbdnym do uniknicia lub usunicia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robt nie bdzie mo|liwe ze wzgldu na obowizek skoordynowania robt z Wykonawc innych robt wykonywanych na terenie budowy; niemo|liwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczno[ci przesunicia terminu przekazania terenu budowy; wystpienia niezale|nych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpBywajcymi na realizacj przedmiotu zamwienia i przyjte rozwizania technologiczne; zmiany trybu, zasad i terminw rozliczeD wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczno[ci uzasadniajcych tak zmian, a w szczeglno[ci wynikajcych z zasad dofinansowania projektu w ramach programw zewntrznych lub zapisw planu rzeczowo-finansowego Zamawiajcego; wystpienia okoliczno[ci, ktrych strony umowy nie byBy w stanie przewidzie, pomimo zachowania nale|ytej staranno[ci. Przypadki, o ktrych mowa powy|ej musz by odnotowane w Dzienniku budowy oraz musz by udokumentowane stosownymi protokoBami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajcego. W przedstawionych powy|ej przypadkach, termin wykonania umowy mo|e ulec odpowiedniemu przedBu|eniu o czas niezbdny dozakoDczenia realizacji przedmiotu zamwienia, nie dBu|ej jednak ni| o okres trwania tych okoliczno[ci. zmiana sposobu wykonania zamwienia; Zamawiajcy dopuszcza mo|liwo[ wystpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno[ci wykonania robt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacj projektow, wsytuacji gdy wykonanie tych robt bdzie niezbdne dla prawidBowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowizujcymi na dzieD odbioru robt przepisami wykonania przedmiotu umowy; Zamawiajcy dopuszcza mo|liwo[ wystpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno[ci wykonania robt dodatkowych lub innych powizanych, w stosunku do przewidzianych dokumentacj projektow, ktrych udzielenie i wykonanie staBo si konieczne, zasadne lub celowe, wsytuacji gdy wykonanie tych robt bdzie niezbdne dla prawidBowego wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiaBw, sprztu i urzdzeD oraz zmiany sposobu wykonania zamwienia, gdy wskazane w dokumentacji projektowej lub ofercie przetargowej, stanie si to niemo|liwe lub podyktowane bdzie usprawnieniami procesu budowy, postpem technologicznym, zwikszeniem bezpieczeDstwa na budowie i w u|ytkowaniu, rwnie| dopuszcza si wprowadzenie zmian konstrukcyjnych, gdy zmiany te bd korzystne dla Zamawiajcego. Bd to, przykBadowo, okoliczno[ci: powodujce obni|enie kosztu ponoszonego przez Zamawiajcego na realizacj przedmiotu umowy, to jest na budow, i jego pzniejsz eksploatacj i konserwacj, powodujce poprawienie parametrw technicznych, wynikajce z aktualizacji rozwizaD z uwagi na postp technologiczny lub zmiany obowizujcych przepisw. Dodatkowo mo|liwa jest zmiana producenta poszczeglnych materiaBw i urzdzeD przedstawionych w ofercie pod warunkiem, |e zmiana ta nie spowoduje obni|enia parametrw tych materiaBw lub urzdzeD. Ustala si, |e wszelkie roboty zamienne i dodatkowe, bd wykonywane przy zachowaniu nie pogorszonych norm, standardw i parametrw, Dopuszcza si mo|liwo[ rezygnacji z wykonania pewnych robt przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bdzie zbdne do prawidBowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowizujcymi na dzieD odbioru robt przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie bd nazywane robotami zaniechanymi. Warto[ robt zaniechanych nie mo|e by wiksza ni| 15 % warto[ci zamwienia okre[lonego w 10 ust.1 niniejszej Umowy (art. 433 pkt 4 Pzp). Wynagrodzenie przysBugujce Wykonawcy za roboty zamienne, dodatkowe i zaniechane zostanie rozliczone w oparciu o faktyczne wykonane ilo[ci robt, potwierdzone obmiarem w oparciu o baz cenow przyjt w przetargu. Zamawiajcy w szczeglnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza zmian zakresu robt planowanych do powierzenia podwykonawcom w stosunku do zakresu robt podanych na etapie skBadania ofert. Zmiany , o ktrych mowa w ust.2 pkt 3) musz by ka|dorazowo zaakceptowane przez Zamawiajcego w porozumieniu z projektantem. zmiana wynagrodzenia - okre[lonego w 10, ust. 1 umowy mo|e zosta zmienione w przypadku: zastosowania klauzul waloryzacyjnych okre[lonych w 17, rezygnacji z wykonania pewnych robt przewidzianych w dokumentacji projektowej ( roboty zaniechane , o ktrych mowa w 16 ust. 2, pkt 3 e) umowy). Sposb obliczenia warto[ci tych robt, ktra zostanie potrcona Wykonawcy nastpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajcego i Wykonawc, z udziaBem Inspektora Nadzoru zakresu tych robt oraz ich warto[ci. konieczno[ci wykonania robt zamiennych lub dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacj projektow, o ktrych mowa w 16 ust. 2, pkt 3 a) i pkt 2.3 b) umowy. Wysoko[ wynagrodzenia Wykonawcy w zwizku z wprowadzeniem robt zamiennych zostanie obliczona w nastpujcy sposb: Wa = Wp  Kp + Kz, gdzie: (Wa) wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie, Wp) pierwotne wynagrodzenie umowne Wykonawcy, okre[lone w 10 ust. 1 niniejszej umowy. (Kp) warto[ robt pierwotnie zakBadanych do wykonania ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego, (Kz) warto[ robt zamiennych ustalona na podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawc oraz zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajcego, Wysoko[ wynagrodzenia Wykonawcy w zwizku z wprowadzeniem robt dodatkowych zostanie obliczona w nastpujcy sposb: Wa = Wp + Kd, gdzie: (Wa) wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie w zwizku z wprowadzeniem robt dodatkowych, Wp) pierwotne wynagrodzenie umowne Wykonawcy, okre[lone w 10 ust. 1 niniejszej umowy, (Kd) warto[ robt dodatkowych ustalona na podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawc oraz zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajcego, Podstaw okre[lenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub dodatkowe bdzie protokB konieczno[ci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys r|nicowy sporzdzony przez Wykonawc, przy czym w przypadku wykonywania robt wedBug nowej technologii (zastosowania innych rozwizaD technicznych lub materiaBowych) cena robt zostanie obliczona w sposb okre[lony poni|ej: stawka roboczogodziny kosztorysowej R  bd to|same z wielko[ci tych skBadnikw cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym; wskaznik narzutu kosztw po[rednich do R i S  bd to|same z wielko[ci tych skBadnikw cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym; wskaznik kosztw zakupu materiaBw Km liczone do M; wskaznik narzutu zysku Z liczony do: R, S, i kosztw po[rednich; ceny materiaBw i sprztu - bd to|same z cenami zawartymi w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku, wedBug [rednich opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej o cenach materiaBw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprztu SEKOCENBUD, obowizujcy w chwili opracowania oferty izawierajcych ceny zakupu dla materiaBw, a w przypadku ich braku wedBug cen udokumentowanych iuzgodnionych z Zamawiajcym. Zmiana trybu realizacji zamwienia w zakresie: rezygnacji z podwykonawstwa dla cz[ci zamwienia, ktr Wykonawca wskazaB w ofercie, |e powierzy j do wykonania podwykonawcy, wystpienia konieczno[ci zmiany podwykonawcy dla cz[ci zamwienia, ktr Wykonawca wskazaB w ofercie, |e powierzy j do wykonania podwykonawcy, za zgod Zamawiajcego i zachowaniem zasad dotyczcych podwykonawcw okre[lonych w niniejszej umowie. wystpienia uzasadnionego przypadku konieczno[ci realizacji przez podwykonawc cz[ci zamwienia, ktrej Wykonawca nie wskazaB w ofercie, |e powierzy j do wykonania podwykonawcy, za zgod Zamawiajcego i z zachowaniem zasad dotyczcych podwykonawcw okre[lonych w niniejszej umowie, wystpienia uzasadnionego przypadku konieczno[ci zmiany podmiotw, na zasobach ktrych opieraB si Wykonawca wykazujc na etapie postpowania o udzielenie zamwienia speBnianie warunkw udziaBu w postpowaniu, za zgod Zamawiajcego i pod warunkiem, |e odno[nie nowego podmiotu wykazane zostanie speBnianie warunkw udziaBu w postpowaniu w zakresie nie mniejszym ni| wykazane zostaBo to na etapie postpowania o udzielenie zamwienia, a podmiot ten zBo|y pisemne potwierdzenie udostpnienia Wykonawcy niezbdnych zasobw na potrzeby realizacji zamwienia, w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcze[niej przez Wykonawc okoliczno[ci zwizanych w szczeglno[ci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie prowadzonej dziaBalno[ci, czy innymi kwestiami majcymi wpByw na organizacj procesu realizacji zamwienia po stronie Wykonawcy. zmiany osobowe; Zmiana osb, przy pomocy ktrych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujce si co najmniej rwnowa|nymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktrych mowa w ustawie Prawo budowlane lubustawach, Zmiana podwykonawcw, pod warunkiem wyra|enia zgody Zamawiajcego na tak zmian oraz speBnienie przez nowego Podwykonawc takich samych warunkw jak Podwykonawca pierwotny. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktrym mowa w 8 niniejszej umowy mo|e zosta dokonana na wniosek Wykonawcy po akceptacji przez Zamawiajcego. Je|eli wprowadzone zmiany do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadz do zmiany Terminu zakoDczenia robt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy pozostaBe zmiany; zmiana stawki podatku od towarw i usBug VAT zwizana ze zmian obowizujcych przepisw prawa. Wtakim przypadku Zamawiajcy przewiduje mo|liwo[ odpowiednio zwikszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o kwot rwn r|nicy w kwocie podatku VAT pBaconego przez wykonawc. zmiana umo|liwiajca usunicie rozbie|no[ci lub niejasno[ci w rozumieniu poj u|ytych w umowie w celu jej doprecyzowania i jednoznacznej interpretacji jej zapisw przez strony, zaistnienia omyBek pisarskich lub rachunkowych oraz innych niemo|liwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno[ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktr |adna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno[ci, skutkujca brakiem mo|liwo[ci nale|ytego wykonania umowy, zgodnie ze SWZ, rezygnacja z podwykonawcw, w przypadku gdy Wykonawca o[wiadczyB i| cz[ciowy zakres wykona z udziaBem podwykonawcw, zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy (podmiotu zobowizanego), na ktrego zasoby Wykonawca powoBywaB si na zasadach okre[lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania speBnienia warunkw udziaBu w postpowaniu, o ktrych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy uzasadniajcy tak zmian, po wykazaniu przez Wykonawc, i| proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speBnia je w stopniu nie mniejszym ni| wymagany w trakcie postpowania o udzielenie zamwienia, zmiana personelu Wykonawcy i Zamawiajcego (np. osoby odpowiedzialne za realizacj zamwienia itp.), zmiana nazwy, adresu ktrejkolwiek ze stron umowy, zmiana warunkw pBatno[ci, w zakresie czstotliwo[ci wystawiania faktur cz[ciowych oraz wysoko[ci zaawansowania prac, w przypadku wystpienia prac dodatkowych, prac nieobjtych umow podstawow, innych niezbdnych zmian pod warunkiem, |e s korzystne dla Zamawiajcego, Zamawiajcy, poza mo|liwo[ci zmian, o ktrych mowa wy|ej, mo|e rwnie| dokona zmian umowy w zakresie wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zamwienia, w szczeglno[ci w ni|ej wymienionych przypadkach i po uzasadnieniu speBnienia okoliczno[ci szczegBowo opisanych: w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, i w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Do rozliczenia usBug realizowanych w ramach ww. przepisw bd stosowane ceny wynikajce z oferty. W przypadku brak. ww. cen zastosowane zostan ceny ustalone po przeprowadzonych negocjacjach. W przypadku wystpienia okoliczno[ci, o ktrych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajcemu przysBuguje prawo do zmiany ustaleD zawartej umowy w zakresie, ktry uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy. W razie wtpliwo[ci, przyjmuje si, |e nie wymagaj zmiany Umowy nastpujce zmiany: danych zwizanych z obsBug administracyjno  organizacyjn Umowy, danych adresowych, danych rejestrowych, Warunkiem wprowadzenia zmian do niniejszej umowy jest potwierdzenie powstania okoliczno[ci w formie opisowej i wBa[ciwie zaakceptowanej przez obie strony umowy oraz sporzdzenie pisemnego aneksu podpisanego przez strony umowy. Zmiany mog by wprowadzone jedn z nastpujcych metod: Wykonawca mo|e zaproponowa zmian, przez zBo|enie pisemnej propozycji zmian, je|eli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidBowej realizacji umowy lub je|eli konieczno[ci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczno[ci, ktrej nie mo|na byBo przewidzie w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajcy mo|e przedBo|y propozycj zmian, je|eli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidBowej realizacji umowy lub je|eli konieczno[ci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczno[ci, ktrej nie mo|na byBo przewidzie w chwili zawarcia Umowy. Ka|da ze stron przedkBadajc drugiej stronie propozycj zmian speBniajc wymogi okre[lone w ust 4, wraz z t propozycj przedBo|y: opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, propozycj dotyczc jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo  finansowym i szacunek w jaki sposb zakBadane zmiany wpByn na termin realizacji przedmiotu umowy, szacunki dotyczce wpBywu zmian na wynagrodzenie nale|ne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. w przypadku opisanym w 16 ust 2 pkt 3 g) szczegBowe wskazanie okoliczno[ci rzutujcych na konieczno[ zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze wskazaniem okoliczno[ci powodujcych, i| zmiana zakresu podwykonawstwa nie byBa mo|liwa do przewidzenia w szczeglno[ci na etapie skBadania ofert. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajcy, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego, (w zale|no[ci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bdz odrzuci otrzyman propozycj zmiany bdz w tym terminie wystpi do strony wystpujcej z propozycj zmian przesyBajc zmodyfikowan propozycj zmian speBniajc wymogi opisane w ust 4. W przypadku upBywu terminu podanego w ust 6, traktuje si i| propozycja wprowadzenia zmian zostaBa odrzucona. Do przesBanych zmodyfikowanych propozycji zmian maj zastosowanie postanowienia ust 6 7. W przypadku przyjcia propozycji zmian wchodz one w |ycie pod warunkiem objcia ich pisemnym aneksem. Zmiany musz by uwzgldnione przez Wykonawc w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym. Prawa i obowizki wynikajce z niniejszej umowy nie mog by przeniesione na rzecz osb trzecich. 17. Klauzule waloryzacyjne  Zamawiajcy przewiduje mo|liwo[ zmiany wysoko[ci wynagrodzenia okre[lonego w 10 ust 1 umowy  gdyby realizacja umowy trwaBa dBu|ej ni| okres 6 miesicy - w nastpujcych przypadkach: zmiany ustawowej stawki podatku od towarw i usBug, czy podatku akcyzowego  wwczas w zale|no[ci od faktu, czy stawka zostaBa podwy|szona czy zmniejszona, wynagrodzenie Wykonawcy mo|e zosta zmienione (zwikszone lub obni|one); w szczeglno[ci zwikszenie wynagrodzenia bdzie mo|liwe w przypadku wykazania przez Wykonawc, i| zmiana ta wpBywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawc (wraz z okre[leniem konkretnego tego wpBywu); przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpBywu zmian prawnych musi odnosi si do zBo|onej przez Wykonawc oferty i zawiera szczegBowe uzasadnienie postulowanej wysoko[ci wynagrodzenia oraz przedstawia faktyczny i rzeczywisty wpByw na koszty wykonania zamwienia (wysoko[ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej podatku od towarw i usBug (VAT), czy podatku akcyzowego; Wniosek powinien zawiera wyczerpujce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku i usBug czy podatku akcyzowego oraz dokBadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy po zmianie Umowy, zmiany wysoko[ci minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko[ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac  wwczas w przypadku wykazania przez Wykonawc, i| zmiana ta wpBywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawc (wraz z okre[leniem konkretnego zakresu tego wpBywu) wynagrodzenie Wykonawcy mo|e zosta zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpBywu zmian prawnych musi odnosi si do zBo|onej przez Wykonawc oferty i zawiera szczegBowe uzasadnienie postulowanej wysoko[ci oraz przedstawia faktyczny i rzeczywisty wpByw na koszty wykonania zamwienia (wysoko[ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysoko[ci minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko[ci minimalnej stawki godzinowej; Wniosek Wykonawcy powinien obejmowa jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktre Wykonawca obowizkowo ponosi w zwizku z podwy|szeniem wysoko[ci pBacy minimalnej. Zamawiajcy o[wiadcza, i| nie bdzie akceptowaB kosztw wynikajcych z podwy|szenia wynagrodzeD pracownikom Wykonawcy, ktre nie s konieczne w celu ich dostosowania do wysoko[ci minimalnego wynagrodzenia za prac, w szczeglno[ci koszty podwy|szenia wynagrodzenia w kwocie przewy|szajcej wysoko[ pBacy minimalnej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoBecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko[ci stawki skBadki na ubezpieczenia spoBeczne lub ubezpieczenie zdrowotne  wwczas w przypadku wykazania przez Wykonawc, i| zmiana ta wpBywa na koszty wykonania przedmiotu zamwienia przez Wykonawc (wraz z okre[leniem konkretnego zakresu tego wpBywu) wynagrodzenie Wykonawcy mo|e zosta zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpBywu zmian prawnych musi odnosi si do zBo|onej przez Wykonawc oferty i zawiera szczegBowe uzasadnienie postulowanej wysoko[ci wynagrodzenia oraz przedstawia faktyczny i rzeczywisty wpByw na koszty wykonania zamwienia (wysoko[ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoBecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy te| wysoko[ci stawki skBadki na ubezpieczenia spoBeczne lub zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia i wysoko[ci wpBat do pracowniczych planw kapitaBowych, o ktrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitaBowych (PPK)  wwczas w przypadku wykazania przez Wykonawc, i| zmiana ta wpBywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawc (wraz z okre[leniem konkretnego zakresu tego wpBywu) wynagrodzenie Wykonawcy mo|e zosta zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpBywu zmian prawnych musi odnosi si do zBo|onej przez Wykonawc oferty i zawiera szczegBowe uzasadnienie postulowanej wysoko[ci wynagrodzenia oraz przedstawia faktyczny i rzeczywisty wpByw na koszty wykonania zamwienia (wysoko[ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany gromadzenia i wysoko[ci wpBat do PPK. Zamawiajcy nie przewiduje zmian cen w pierwszych 6 miesicach obowizywania Umowy z zastrze|eniem ust. 1. Wynagrodzenie Wykonawcy, w cz[ci niewypBaconej, na zasadach okre[lonych w niniejszej umowie oraz w tre[ci art. 439 ustawy Pzp, podlega bdzie waloryzacji prowadzcej do dokonywania zmian wysoko[ci wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiaBw lub kosztw zwizanych z realizacj zamwienia. Waloryzacja ta bdzie dokonywana co 6 miesicy z zachowaniem nastpujcych zasad i w nastpujcy sposb: waloryzacja wynagrodzenia po raz pierwszy mo|e by dokonana po sze[ciu miesicach od rozpoczcia wykonywania Umowy, w taki sposb |e pocztkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzieD odpowiadajcy dacie zawarcia umowy, waloryzacja dokonywana bdzie co 6 miesicy. Ka|da ze stron mo|e pisemnie wystpi z wnioskiem zmiany wynagrodzenia za wykonanie zamwienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany cen, poziom zmiany ceny materiaBw lub kosztw, uprawniajcy strony umowy do |dania zmiany wynagrodzenia nie mo|e by mniejszy ni| 5 % dotychczasowego poziomu cen okre[lonych w formularzu ofertowym, waloryzacja bdzie odbywa si w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano  monta|owej, publikowany przez Prezesa GBwnego Urzdu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestaB by dostpny, zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiajcego inny, najbardziej zbli|ony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS, przez zmian ceny materiaBw rozumie si wzrost odpowiednio cen lub kosztw, wzgldem ceny przyjtych w kosztorysie (szczegBowym) Wykonawcy. Wykonawca bdzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyBcznie w sytuacji wykazania Zamawiajcemu, |e na dzieD zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie (szczegBowym) wykonawcy s ni|sze ani|eli ceny produkcji budowlano monta|owej, publikowane przez Prezesa GBwnego Urzdu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym, Wykonawca jest obowizany powiadomi Zamawiajcego o podstawie do dokonania waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesBanek, nie pzniej ni| miesic przed terminem, o ktrym mowa w 2 ust. 1 umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowizek wykaza okoliczno[ci potwierdzajce zmian i przedBo|y kalkulacj nowej wysoko[ci wynagrodzenia, stosowany przez strony umowy sposb okre[lenia wpBywu zmiany ceny materiaBw lub kosztw na koszt wykonania zamwienia okre[la si jako waloryzacj wynagrodzenia, waloryzacji, w okresach nie czstszych ni| okresy 6 miesiczne okre[lone powy|ej w punkcie 2, podlega pozostaBa do wypBaty cz[ Wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy tj. cz[ wynagrodzenia nale|na za prace wykonane w kolejnym okresie, w ktrym waloryzacja nastpuje, waloryzacji podlega bd ceny zawarte w formularzu cenowym stanowicym element oferty Wykonawcy oraz zwizana z ich zmian wysoko[ wynagrodzenia okre[lonego w 10 ust. 1, maksymalna wysoko[ zmiany wynagrodzenia okre[lonego w 10 ust. 1 jak dopuszcza Zamawiajcy w efekcie zastosowania postanowieD o zasadach wprowadzania zmian w wysoko[ci wynagrodzenia wynikajcych z dokonywania waloryzacji nie mo|e przekroczy warto[ci 2,0 % wynagrodzenia okre[lonego w 10 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia, postanowieD umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si od chwili osignicia limitu, o ktrym mowa powy|ej w pkt 10. Po opublikowaniu ogBaszanego w komunikacie przez Prezesa GBwnego Urzdu Statystycznego wskaznika, o ktrym mowa powy|ej w ust. 3 pkt 4, uprawniajcego strony umowy do |dania dokonania zmian wysoko[ci wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy, Wykonawca sporzdzi odpowiedni projekt aneksu do umowy uwzgldniajcy waloryzacj cen dokonan zgodnie z ust. 3 i przedBo|y ten projekt aneksu Zamawiajcemu wraz z dokumentami potwierdzajcymi potrzeb jego zawarcia. Aneks ten powinien by zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedBo|enia Zamawiajcemu jego projektu (wraz z wymaganymi dokumentami). Ka|dorazowo zmiana wysoko[ci wynagrodzenia umownego mo|e nastpi wyBcznie na podstawie aneksu sporzdzonego zgodnie z zasadami okre[lonymi w 16. Wykonawca, ktrego wynagrodzenie zostaBo zmienione w trybie okre[lonym w ust. 3 i ust. 4, w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiajcym aneksu, zobowizany jest do zmiany wynagrodzenia przysBugujcego Podwykonawcy, z ktrym zawarB umow, w zakresie odpowiadajcym zmianom cen materiaBw lub kosztw dotyczcych zobowizania Podwykonawcy. 18. Przetwarzanie danych osobowych  Wykonawca o[wiadcza, i| przed zawarciem Umowy zapoznaB si z zaBcznikiem nr 9 do SWZ (Klauzula informacyjna RODO). Wykonawca o[wiadcza, i| przed zawarciem Umowy wypeBniB obowizki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepBywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w zakresie okre[lonym w zaBczniku nr 9 do SWZ wobec ka|dej osoby fizycznej, od ktrej dane osobowe bezpo[rednio lub po[rednio Wykonawca pozyskaB w celu wpisania jej do tre[ci umowy jako dane osoby reprezentujcej Wykonawc lub dziaBajcej w jego imieniu przy realizowaniu Umowy. Wykonawca zobowizuje si, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziaBania przy Wykonywaniu Umowy osb innych ni| wymienione w tre[ci Umowy, najpzniej wraz z przekazaniem Zamawiajcemu danych osobowych tych osb zrealizuje obowizki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz okre[lone w zaBczniku nr 9 do SWZ. 19. Postanowienia koDcowe  Jzykiem umowy jest jzyk polski Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bd interpretowane w oparciu o przepis prawa polskiego. Prawa i obowizki wynikajce z niniejszej umowy nie mog by przeniesione na rzecz osb trzecich bez zgody Zamawiajcego wyra|onej na pi[mie. W sprawach nie uregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczeglno[ci przepisy ustawy Prawo ozamwieniach publicznych, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory, ktrych nie mo|na rozstrzygn polubownie bdz w drodze mediacji powstaBe na tle wykonania wynikajce przedmiotu umowy, strony poddaj rozstrzygniciu sdom powszechnym wBa[ciwym dla siedziby dla Zamawiajcego. Je|eli jedno z postanowieD niniejszej umowy jest lub staBoby si niewa|ne, bezskuteczne lub niemo|liwe do zrealizowania, lub brak byBoby niezbdnej regulacji, nie narusza to wa|no[ci i skuteczno[ci pozostaBych postanowieD umowy. Umowa bdzie w takim przypadku interpretowana w taki sposb, aby pozostaBa cz[ umowy byBa wa|na i skuteczna oraz aby uzgodnienia stron, co do Umowy obowizywaBy w jak najszerszym zakresie oraz zapewniaBy realizacje ekonomicznych i prawnych celw wynikajcych z Umowy. Integraln cz[ niniejszej umowy stanowi dokumenty zamwienia: Specyfikacja Warunkw Zamwienia, Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robt budowlanych, Oferta Wykonawcy, ktre stanowi integraln cz[ umowy. Umow sporzdzono w 4 jednobrzmicych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla ka|dej ze stron. Zamawiajcy: Wykonawca:     Znak sprawy: BIK.271.1.1.2024 Specyfikacja Warunkw Zamwienia:  PAGE 22 2426282v333333334455555666 6|6666666.727J7L77788ɾɾɳɳzzzzodh~h jCJaJh!#zh jCJaJh!#zhCJaJh!#zh1uCJaJh]CJaJh!h]CJaJhE}CJaJh!CJaJh!h!CJaJh!h}k[CJaJh!h'04CJaJhVbh}k[CJaJhVbh'04CJaJhVbh]CJaJhVbh1uCJaJ%66 6 6689v;N==>$?J@,DHLLLMP:QQ$ h*$^ha$gdjQ=$ & F *$a$gd!#z$ & F *$a$gdjQ=$ h*$^ha$gdE}889999t;v;L=N=j=l===>B>f>>>>> ?"?$?2H4HHHHHLLLLQ궫shshsZhZh joh~hCJaJh~hCJaJjh~hCJUaJhH#hCJaJhtn5CJaJhGi5CJaJhtnh1u5CJaJh~h1uCJaJhH#h1uCJaJh~hH#CJaJhH#h jCJaJhH#CJaJh jh jCJaJh~h jCJaJh~hCJaJ"QQQQ>R@RBRR@RBRRSSS*S,SPSXS^SzSSSSUUVRVVVVXymy]h Ih ICJOJQJ\aJh Ih ICJ\aJh Ih ICJaJh IhCJaJh"hvCJaJh"hCJaJh CJaJh7qCJaJh[hCJaJhYCJaJhh5CJaJ h7q5CJ h5CJh}k[CJaJhCJaJhH#h!CJPJaJRVVXZ]acccc2d4dP$ 73S$If]3^S`a$gdjQ= $IfgdjQ=T^TgdjQ=$ & F *$a$gdjQ= V$ & F a$gd I V$^a$gd I$ & F *$a$gd I XXYYZZJ\\\\&]j]]]]:^D^F^T^d^f^R_T_accܹzozd\QFh)hCJaJh"hkECJaJhNFCJaJhNFhCJaJhNFh(9CJaJhNFh` CJaJh"h` CJaJhCJaJh[hCJaJh IhrCCJaJh IhCJaJ'h IhCJOJQJ\aJmHsHh IhrCCJOJQJaJh IhCJOJQJaJ'h Ih ICJOJQJ\aJmHsHcccccc0d4d6d8dddHe\eleveeeeef^fffkk oPtuu,v>w@wy}rgr}\}hMeh ECJaJh5!hECJaJh5!hCJaJhMehCJaJhMehvCJaJh;CJaJh5!hCeCJaJh5!h~JCJaJhCeCJaJh_4CJaJhMeh~JCJaJ hM CJh5zhM5CJaJh5z5CJaJh=CJaJh5zCJaJhjQ=CJaJ!4d6d8def6hirkpmm orsyqqqqqqqqqqq$ & F *$a$gdjQ= *$]^gdjQ=jkd`~$$If0&:$ 44 lalpytq[ y2z&{|d|FNx@(bԐbd$ h*$^ha$gdjQ=$ & F( *$^a$gdjQ=$ & F' *$a$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ=y "&HL24`bdjlrz̝Ν (.pnr⭥}}}}}}}}}}}h@bhjCJaJhjCJaJhh5CJaJh=CJaJhCJaJhMehmkCJaJhMehj;CJaJh;h;5CJaJh;CJaJhMeh~JCJaJh-!CJaJhMehMCJaJhMeh-!CJaJ/dprbQ@$ & F *$a$gdjQ=$ h*$^ha$gdjQ=ikd,$$Ifk0&:$ 44 lalpP$ 73S$If]3^S`a$gdjQ= $IfgdjQ= $$Ifa$gdjQ=J:RN,̭v̱d~4$ & F+ *$a$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ=$ & F* *$a$gdjQ=¥dZt|~2ʫ̫ҫԫ֫*2HJLN*,v ׹טh5CJaJh=CJaJhCJaJhkPUh$5CJaJh"ChjCJaJhdhjCJaJhhjCJaJh%nCJaJhhjCJaJh@bhjCJaJhjCJaJhjhjCJaJhdphjCJaJ.TVXZUI $^a$gdjQ=bkd$$If0&:$ 44 lalpP$ 73S$If]3^S`a$gdjQ= $IfgdjQ= $$Ifa$gdjQ=V$d1$7$^a$gdjQ=VXZʽxzlnxzFHhjBD.0\^`fhnRٶ~sksh&~DCJaJh-`h3YCJaJh-`CJaJh=CJaJh[CJaJh/th%nCJaJh|h%nCJaJh%nCJPJaJh/th%nCJPJaJh-`h%nCJaJh)h%nCJaJh%nCJaJhCJaJhh5CJaJht5CJaJ*ZHJz$4(n.z$ & F. *$^`a$gdjQ=$ & F- *$^`a$gdjQ=$ & F, *$^`a$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ=$a$gdjQ=z^`lnPbkd$$If0&:$ 44 lalpP$ 73S$If]3^S`a$gdjQ= $IfgdjQ= $$Ifa$gdjQ=$a$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ=Pxfb<x@ b $ & F *$^`a$gdjQ=$ & F2 *$^`a$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ=$ h*$^ha$gdjQ=RTHxL <v*FR>   $<PT.0h h3YCJaJhE=h3YCJaJhfh3YCJaJh;v}h3YCJaJh:tCJaJh_h3YCJaJhr h3Y5>*CJ\aJh&~DCJaJh-`h3YCJaJh3YCJaJ8b  $dL"%p)$ & F *$a$gdjQ=$ & F2 *$a$gdjQ=$ *$^a$gdjQ=$ & F *$^`a$gdjQ=$ & F0 *$^`a$gdjQ=JLT  !!!!""n##%.&F&j&l&&&^(z(((n))))t*****+p-|.~.000111,242444j5l5n6ɽɽɦɑhiXh3Y5CJaJhDrh3Y5CJaJh3Y5CJaJhqh3Y5CJaJhmEEh3YCJaJh{jh3Y5CJaJh{jh3YCJaJhWfh3Y5CJ\aJh3YCJaJh-`h3YCJaJhr h3YCJaJ4p)* ++p-~.>23n5n6p6077:;=$ & F2 *$a$gdjQ=$ & F2 *$a$gdjQ=$ *$^a$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ=$ 8*$^8a$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ=n6p666660777777l8n89:::::;;;;=T=X= >>>>>@@ AnApAAAAAFBxBzBCC4D6DкккЯФЯкФФyh3Y5CJaJhiXh3Y5CJaJh&h3YCJaJhUh3YCJaJhh3YCJaJh #h3YCJaJhiXh3YCJaJhz,Bh3YCJaJh3YCJaJhr h3Y5>*CJ\aJhWfh3Y5CJ\aJh-`h3YCJaJ/=X= >>@ AAzBCFGHHzILL@M@N2P$ & F2 *$a$gdjQ=$ *$^a$gdjQ=$ & F *$^`a$gdjQ=$ & F2 *$a$gdjQ=$ & F2 *$a$gdjQ=6DFFF~GGGGHxIzI$J&JLLL*CJ\aJh3Y5>*CJ\aJh.h3Y5CJ\aJhr9h3Y5>*CJ\aJh3YCJ\aJh`h3YCJ\aJh`h3Y5>*CJ\aJh`h3YCJaJh.h3YCJaJhh3YCJaJh3YCJaJh-`h3YCJaJ2PjRVJYjY [f\^^abdeitjjblls,tttu$ & F2 *$^`a$gdjQ=$ & F2 *$a$gdjQ=$ & F2 *$a$gdjQ=a:abddevixiiiiirjtj~jjjjjj`lbllll`mjmmmoooo(p*pppqq~sss,tPtTtuuvv}}׳׳׳׳ߝגגגh.h3YCJaJh-`h3YCJaJhqh3YCJaJh:?h3YCJaJh:?h3YCJPJaJh3YCJPJaJhh3YCJPJaJh3YCJaJh7&h3YCJaJhh3YCJaJhczZh3YCJaJ4uvDwy{|2}~Zށ:· V$da$gdjQ=$ & F  *$` a$gdjQ=$ & F4 *$^a$gdjQ=$ & F3 W*$^`Wa$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ=܁ށ,.0246؈ڈ܈,Z|PR`t>~̼팳hh3YCJaJhh3Y5CJaJh8x|,ڣܣRVĩƩʫȿԴԨԟԈ}}p}}}}c}h;|h3Y@CJaJh;|h3Y@CJaJh;|h3YCJaJhc:h3YCJaJhz4^ ttt$ & F/ *$a$gdjQ='V$ & F1 iWd*$1$7$8$]i^`Wa$gdjQ=m$'V$ & F1 id*$1$7$8$]i^`a$gdjQ=m$)V$ & F1 fd*$1$7$8$]f^`a$gdjQ=m$ <>df~ܿdh~8<prTVdv޵ޠ޵޵޵޵޵jU޵)hcIh3Y@B* CJOJQJaJph )hcIh3Y@B* CJOJQJaJph hcIh3Y@CJOJQJaJh3YCJOJQJaJmHsH)hcIh3Y@B* CJOJQJaJph 'h3YB* CJOJQJaJmHph sH)hcIh3Y@B* CJOJQJaJph %hcIh3YB* CJOJQJaJph hcIh3YCJOJQJaJ!vxz@B|~242JL^t  \`αΤwnf[S[G[h__rh5CJaJh<&CJaJh__rhCJaJhE}CJaJhTh3YPJh3YCJPJaJhTh3YCJPJaJhTh3YCJaJh0yh3YCJaJh0yh3YCJPJaJ!h0yh3Y@B* CJaJph h3YB* CJaJph h0yh3YB* CJaJph hcIh3YCJOJQJaJ%hcIh3YB* CJOJQJaJph  Z\^<jkd6$$If0&# 44 lalpytoP$ "3l$If]3^`la$gdjQ= "$If^"gdjQ= $$Ifa$gdjQ=$$If]a$gdjQ=$ h*$^ha$gdjQ=^`HP$ 73S$If]3^S`a$gdjQ= $IfgdjQ= $$Ifa$gdjQ= V$da$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ=$a$gdjQ=`j ,N N^` Rvx&(*DǿǶǪ~~o~g[hch5CJaJhzOCJaJhx(h~oB*CJaJphhx(h~oCJaJhNkh~oCJaJhXh~oCJaJh|+Dh~oCJaJh~oCJaJhh5CJaJh<&CJaJhCJaJh/'CJOJQJaJmHsHhFhCJaJhFhcCJaJhFhCJaJ" L,x&*p$ h*$^ha$gdjQ=$ & F *$a$gdjQ=gdjQ=gkd$$If0&:$ 44 lalp DRfhjlprvx|~ɸtcRtAR h(%56CJ OJQJ^JaJ h56CJ OJQJ^JaJ h56CJ OJQJ^JaJ h 56CJ OJQJ^JaJ h[?h56CJ OJQJ^JaJ h56CJ OJQJ^JaJ hR56CJ OJQJ^JaJ h 56CJ OJQJ^JaJ h+r*jh+r*Uh95CJaJh5CJaJhch5CJaJhchc5CJaJ*hjnptvz| "$&(YY$a$ Z$ qda$ $^a$gdjQ= $&(h95CJaJh+r*hCJaJmHnHuhCJaJjhCJUaJh 21h:pE}. A!n"S#7$% rDd T  0Abq歚{:CaqDnq歚{:CaPNG  IHDRkz7W:esRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!qIDATx^ux\g7og9fF1R13ɲdَ-JrN:Iwa; ;b۹93x{` V=g fLLM4 !4C8y`t)x1fchlY3#LO4S4ypœU?8a`Vn↊2lc.QšPD[ӗG.أ.k+c6حtSч":&OeQF(/IpfcyX_aVUzUMERSW,ʘ*Nڤ.KRƖ)lN:5jN9>hHu)ku\T)seT2U-1keR0W1,q[e^p`[b`&NګSڴ&M{mրI\VTH՞~<%k>\[Wo>keyh1c"نlc$+Յ\c,[mo73ѿzr c8s%p&+ĔP\K|iY0-Eޔ>'w%ϙ9|gHl Z$ךYtZkkq,Q%ƳD|vXB|op1%ŵy$ǒ(ٸδzꨑ̶Uryӫ4L,K<[s"ǚ7sLls<ϖ,ā 5x1bnwn-|kx>hIsc"Γ7$8m2oڣ"MUsLsm+ [ESDIOKs|<_ os]}GБ*t$;R<;=<ǎd-Q`O[X5Vhql1P/y$ƭh< Fqs}0^g|Xb=K<˱E8X%^`s|K䃗K#0 @DD< 3G-[o?- /4EA9 -h>1Ĺ{eMyG[Pm#ٳ;oޢ'i.-*C AY('ЛR؂*z7 3w$h'4BG:<;|7oKڱ艸h DU: ۺ>H 23 OE4*t\M% L||c$M|cPP -`dzܧe'ƜG?|Qqsw_-ȷ4<ޓr@JMK=}B wZLAt =8Dz). 31ų1ðs\[2˚X< d_<+Xx$ KRL ]N[Kb"ؒyT #-dvhvsl%~R>o}`\4 >[Z`Ӛ2# Y[X9 fha^< hOHk| ޫ׮N}v늶G Q!c@tA`g`a Y̌Y((>  4] i.t,6-ǫ2nދ4Ϟ.7޳Je"x%>3-t4w@8 } C; 4A oYa xUBz_R\knj^pz:Bd1DGB},~x"3  ~MBC@$J a)ttKs; >.Iʻo|vCI~qۢ'qŎЖ9R|}x4Ys% 0|  ?i3S=[764[_ }qIO,SB;_z7o-GRLp1ݱ-C'/G \8iDU A>|$}Fǔ\iIQU Rg}ߗ*'TV۳9ʦE|N8ҀO]lsrh@H23ЂA5&/d`F  :SPR ޸qꡂwv+uxTPoM嗢Eq2$ 8 AZ B hI b^uFi-vֽA)=fpqaHZO~OAHd. i0a6 Hq@## A%  2 ]ru<.UC4_U鳕q%7-tLA % 2L} @K e ARy#4zhg~| bٶ*/!xUoqCJMH(EI :MFE>MaH2 B5 m@Y4!) ‘C*Wёs Gŏ76ߨr庋o8ҥ6ɂwN# [H!iäa 8NOgRq: >8.R%KDU ҄ p1"H^k3CkW^qHq*u1|T0%uBTh CRGJ![0g%HV0Ȝ$&I)EΘ԰S+|CR,4C[6lh+\ꝳ}uWÿL3 >;]J808]L)+%`"=˃$5jd‹gN&R"[B 8 ?^tAxQ8}8_  3e1 + S( Tz,9@!qO &`').DaqIɆ\{3'Uc vlo]a۷N糦KKo_49z^"OadKz„,—O"c`01dMS#>(MŞ3*oDU/[=O g{mM]؉֓;_Uyg&Օyq|i'ǝ, ێdĀ KqֱG ?NORq]X@zDwJl)5.&4ٶ AAB=C>V҂T5k74gr.H!Xa@\<-*i1LMfN˾sn)y_dzA>#[G~W+Le=N-ZwNp }p4YJ O3v, %{(igZW5,sϔOFzF3A /(ga{r" cҰIxS?-:t(Q/ǟç }g_0'\'+Gwy^{s}]g=5fa %ؗz B7KXc3`y@ ÉkxP_0%!vtI|t= lq?Z ~ASU<QB!&- `2зVY#$ַAx>0S L ݅t;#6-~&V1o_xe]{w؅YM׵={L=+%]K5gNzg* 7 lk *O[V$xSOZ$!pNXB:-lOHz@ |l ?^dZ~IR9cq޷H!M0ff@AY,pVa.4؁P;;ܿ߶zkod;IRKM~Y-۬OTF^{ZyJRTڔiؘ㏉\I8\NIx`هG…QK⣑11Ȑgla7[&WS$M y.&>X払!P!x@d+x܉ 8Y!˘aA%9& Bٞ+2-4X&=oyqUd{#N}+o.SStwpujI?6l7MA*e]8UՐ=QdO ti-)C&+f+$D%唅EYy2n1H,BCr8!*tS| yjBhz(41q[ b{ۣ 2Q(\/=^f,τegJ;EYk1[IЇM=?[?~glZme YOi_Qդi=}?vuvx[2S,t7b4acVdn2;>HB&Dby) F  稦`kᵧ&fKg2A$1`9A&0F4Y~,{<϶…(7#+dӬ& 7ʅNW٫oo5đ{6U5>84qW:kyuk#%>D ^C!O)S.i''ܱ?>@ Jy$ԉlq34U暧H}Chx0#&H: `z0͉]"ɼ=v i;m#VH:y}bE[zϲQQWZ$4ճܡO捼?yY9鶧]KușGZmQ>sKMϝ =BjazI}Ӗ,jD@-@Ӎ  B<4 @[D<7Q?^ d)I;b-&8  bs T q̼:60}Rҫ!IQup9)GtV: 77KEk6wIWwE='ncxm;U|,pȝy爓~CV(q = 3A A @0%XIxoKs%c1 A-Ań`ȵ@7>$DzΜpl\o`(ј?1q/ws #oh"`Fػ%e=ˎn~ӗo}w*^{Yn1w|2ɑm{!]᝕T^ulGͱ^7gwXjb`8& }|Wdؑk` ＀QP0iPʸ?oBG5qU|vVfb*F;4ˏllRhg? >{]秖Ǝ4QpX8;xboezfEԚҍ${: EّN]IFN@@ 1IbPzc`rC`,Fȿ?06 t$i= t. FUAaqAid<Oa6p  MR&I!mKe!6:EWwQe<˱?(]xpnlהYsçJ?lӒEB31ى qޡa< `c @ 1X 5Q1M2i<a Mk4r-ԔB/!>}әѱIk!c܃Jq"HF)\<ҹƳ3"Ƕ"iAQBiʟcuow-w.=}\KHy{]݇|O>vֺ->iqRN)(E%ti$r\$Ž569- u?ylǏ}!팢GoV*J"Ř|lVas "CJ`1r_)%k϶ @C_sDS@Ƭӫv8w蹖;e|&ko}|*q|crIY ={OgJE{q;WT 9!C116ar,hØFoCRC% XE`,ˈ l^=D2U;<Ӭoߑݾ;YR|p{ѦU6|~[nW'4^~p>7l*HLH,jbOBMyM J c4XљMwQ7&(hC"nZ` Kl[8bg^ 񑝞[C+㧗[{!OA_kX)lO 'x$xbAAƂ2a e迄xB5(̄,αc#&*O)ylή÷&|w.ם]u{䶘X Ȑ*%1m,Ē1SYk2A/^h,g dX~h=IEE\Y+ E}1gHṋI  ;,s'6ܲ}ﯸd%b -%)j͵}~Uy›LFW`3gX &`U&2†% ԗoˇJKB<;. &Kj%)w [Y;7K߮tmO}{"%2tq&a94lh{"B#GyR,9aOlzWPy\Q65x,HZjO[K$E i]9߾U:iJYv[$4?M{֗`]ۨ)e(?hS{K][yiMx0"Ƴwø-s{w762642|{xطPI]E5ϺBaY]l_Wd[-r:VۄR?2hewntrӸ.h{޸zZQ; G eRϦ6Y_2uFSj[mu;^x9j<ǯFX "q;wF PٸcMYכ PuKeD m%,.&GbKh_:0=46:_=3N[eeݪF_Uo^^d]C|,vxxсAAo}-Hzzzh; f:XXȽ/Fao 2W_^믿LGnW A2Q =2rwdʕ#ØJ{vzJ0sYMZxC80[%0d$3K'Ó߹ B!2ܾ}S&aB]]Xn 3@)e.!54!hZ[? E2;8xw` 8GG鍀gē|^ Xlxx,<.]|a4s٧8APTw#G {oy!Qح[7bq$aiDzF1gKӽI ;z8Gc7Et {c)d.!$&Rىe 8jc'FDƼd|I$?2<`wDB~4LLt}ɁGAC/ t(!rH僘6֨űoަ'e@8vf7}_( B.}W_}7} >B/l`wF ؝0߽1 3:˝;ã8ܺ}.}w| .Y)3xrhpT ,ҹBX:'1G k <ۗFq |Z>D/Daew?x+J(y@;+bs\T<so`xЭp #Gk:+>X9<(}5kz}w#2<2pmlOTB2< OSOG5bS!ה/K-h Z;pLmZdZS"W7o<ӗ^nRCo߀\`Ͼl]FQ-uAV4OkCݰէ,REW[#kXU뿻vDo 6f56{`D0ickjjR+E֍j^msE\yT~ܪ2u;|ҏ0oyw+1lxM\`  ?ꓣC&IXpn-=e:kﭜ+{& 9믿Q`BiwDUOM\GQ8;0A0J1`XQZ%kÆڰ<ŋpZc_ )')'ʨ־Dۂϼǐ]'8?=/spa<[}&nл:b-K}:gZH8Ŏ>3% š鵕;i%!9tfW_$2ǥ 0Hco~P>GV\)(?`b@ZM)^UX?dD7t _}Pugn[{P[dy`'_HϾw ʟ_=9nYV`)p̛cIQ+*qGe.NjffYcJ}/ݿ_|o>z܋kTD]ƥ _mJ4uJ_Jq/'URo|z7/^kdWN47P2!$MQOk[g Gc77o޼vʕ?^uu`:!Rl~٧>܄ZPmڸ?pLc<HN$k26+lST' L :yߌeŚ~q; #(TN`0 b&8`L_r ߃Mf xnɁ߃ӅKĸ㼢{ff '."&k!tpا*=՗_+7 :1˜a,pW00y~b*]u7|) Ƚ nx DMCC%b%ۊt;?U6JoyDdľAț&$?vLd=kd/һۦ|82c&-Ȗ< Ž»%&@t?OŗXVXk{›|7{yq %adS2NG<9Ap $o~А^/̀|>8thF!2I0;DB?'dť1U(gk1xo?_{Ͽ /ŷ?|sh{ R}H0$-0nJYI3 3L#( $G51S0V⅙-t$}BZqWf5ac13_V[:<}ۋpk$p,60vm`>?7,Uu=OQ/hAOǴ(O ƘQ!Umm'Wn]'M 2!"}V]{uuzuq(RZoLIH_NnPg]_Zv\U"#ˁ֑ԋ3ܗeJX }E2DŽDccF ??_׮>xҕ|A?Rՠ,5T3El)me,U@_'Zh~.u.ߗz|O/+ h٩.Um'm}ȽB(K_g^9&KN^.zk+LJSyT |}Q#v:rkYLOTl+"cth |QyULI(2*ѥOy nVd#ϥd[Ё¹ڭ|OĎLNj68:SZ%üsQnfHBbOBDY{YzV9'Bݏ)h,&e` eՊE932bPm * w u fK--m/-frJAc(Ps2ř}!gNj-%\gC29AL5SAJh`ulJF3)/m#H3D`d,8[4.NAyO"iFD&3'傺99SJ?,v~11掹/,^j[%(]J@ۇGd5|e cV95y(Ն%wB{cyR,F1K`\THj)Wӄ9K=ntEF{R a0Pd?x {}3}@,_V9vLyH1&5󌽹p9Ѕ3c GmzvqZז:SikHj4v#_ɀ=K|Qe;jzں m9D-_֖m<6u?KBIq!$ۗM%d¢ UYFg92H c>>")Tdz:ϙZnv~rݛ@IiGWAj#:?ah_9s4xθ (52 x"d8) ?Y j%lS/F*I"KgΞH=j3uf:sL4MQ"<ڴۼd^:,Zbw2ÕByWG KGC }ʸ=,ŨA:G8׶^k-bvH &k6砵7r'1 I^հ0T0o^VUIUffdg07BPLK$ Rd@jjF-oq2hQ] uX&^|%84S:҇}hCO@T3eQ?>F B6PƳձLcE`g K,yu|{xK(7n634ۙT%?psUb\ϵM2ʋbbq&U;8N_m*V/p$T}g䢚󤮍xA6gJ&mqiW7RLQ˴\t#gD jJH] I*LҚˆvJTrq&1XJcwP]` Ng{%m8R\*; xQ5SaR߸,/]}MBw$nVzkCE x maD(/ћ> :r3hѯۺ,eeTςt+vt R"y}gh1eS ŨC@a%|[(K 6on8տLߖ]s `驲)cD%[,soӋ lo t4>K,B O7/x"Z lc*cT2#OW9"N|~Xц)+݂Bcc_k/~mKUzH*Yb-rBALO)9r%_%[;QI^J(3{,"MV5c Oq6fZVo0K4:0پ< ؖSH_1):؎;QxVj |;զRyW*''ݲpoݼ#),R/Z__&S:n}uXgY]$dp9]f%ӑM+JJ q.Rלf0rVoȈ\lv,i[$t*BV`Dܔgwz2:NhvE')Y zYY9RY˜탉3mY԰ Y3[ē 'ʋpH{#(6\wjw,#A$H"&%(׫Tdm#E8j$Qm̙e1peӽv+5ă#%Cڇ,.Del %=Q =VZjE|^NGf GDy\j%YS8mvw"Zi[z% "CpǎƺNT4k_JVt Okܲv^U|wBAR:i]t=gB$Bx%cRhZS̑Udz*-Vun2uӏkW7`d H-zll P !2Ie ƙ̋O#@a <)pƭuN>;VJzF u` TkH3M‰[ϔ-`۫{0٪zSNd-To\[ .h-rj1t76z܅4KE (vL[UN@eq1J=Gŵzlb5ਗ਼NS'wT/hk[sһlr;Ik̖2O,CqgeTlspjP6g町QhG1>˳sf):9V,F,vR"tHIĤ^dH&]geHjJr6H&.YcUW-o]ŭKuZ3-Riy\XlR-,efc3zZbMHaeI{n%mrgqDiS2&Jgԅ_}h6kwN`3aG>Мe֥3Z( ̵lmr-;.W/TNqdO4JJrW,-]Ua-*]eKS[MdﱀJQ w٬j9۷Nm?(n2;qskEy\Wm+?סe,k+LYC U *N G[[J% 4gijK[v ȻE1hFmP3g ژd>ч=y޹v = Glm $$2]jӸ"c*ẀVgQ6d!16$Z~rkS"Xťڌ"KΒ^b."sOʵk*=}ւ=}(4 VҜ9T/^j\̰ے.ıud.ߚKwwU,TX*9%dܷ/T.z*.v+ͦ+'=],Z趫 ƭGMuR_יF[Q?.f1uh&ꔔDgWV+s-pڋ%@h* )GO&f= ;Ac5-& 1Z碚O\`UQKY&Zq-R}ўh HRS+`OνfsMuBUk,8 %kueyQ.caͰկ0* Ez+ȳY3Z; KԞapOݑQUs$\//-(R*R.zU*Q6׎eRZQyo;pSp :bm[=߉RTKy('Zuխ[HF&cA L!H!SG/-d)8jE$W@ijM 51'i@3*Pg˧/l i++-,XuWKtI^Q[4v%ڦfXg_\lW+JiƼ1@Ef[Ts( ظq {T6\kue9aGUL1tל)Fֳp>S 6q$sq=wBwLV5 :1[L "3i.39*H<ܹY3PToԹ Z:o69O Lo:duA2D#Oȧ`R7(x27wmZH[[BhR A6,Ӆ,|oP Nt.s*i[M^?ޥXbk2*elkKKsXm?mUwVmaYM녶Pne"oؤi[jl&'KUDgxmSM(ynL d]- ָr\K395DKk*Zu[<5TDefK>Ȯ˂A}G*GTI~4 C,K#LZv4yKُkܺ)`,- 9L f;y5F\SPQYb)>Dy*ʀaWm߹$X}_ԚiX%łԄ'-1fsFv̒W{JdL_rqIA/AʷArH26{v,1}!DŽfB,fjԗ[Xv\ly9fM0I(ojJųkK;Zgӫݞlwp1Mo, -lW6ND5y[M=K-ɞ ƙ[6jf?IWm4Z9S \wҒܥ-뵺`k/۞Z+Mmy0@(_%Ja͖Myd훔oF!{_"HY^\ys+yذ^Kê50%^,r\GГ >X+F|u`eOvm^Rx\ yMЭ~n*/wlU+EW.e4MK9ހՕYQaGymV]mbΤr}MȰ#XZzwk-qe-=]J"K+A%{#k2Ѣʶ|v(k0LWHV2/~G@ XzΣ1̖Ḛ1ht?us]^0y+;L[9; >Ӗ5.i4ڥ`X~VSݴC'cO=ڎҖ&caOVflTc[}GUTkpXSUSZ_Tv\ k%6U=eAX%cMX)]%K#E|c;D09S'YXn0DdKZ 7y:w/(1I+5F-:Dݺq2++VfdWl9:"rÖeMM"Aw_k\>W|_>!yoޱ՗?Ċmk 9ZQjÙؙ!dAQcG7>\/ @gM(Qz\Yhy<AKQ 9uz#ʓj7kj^~N>Pc.b' A6nÂݫ/̚cݯ30R=&JkAjǮBGY#Y !B'R:9-_1}3]zZU ] aXs>EC |8y7_Dx哅7?ZO?\}TWuW=Un]1Gݙo>,sőB5SS~ZҔVKX}A膇x0`J*qM֤'zϐl6Q&Kb, dnwBgx֭G-N.zD>%ii%P2e]9;6-+Ue$Ν {gKo`N;?λsޟ=ќ!qNj; ;U em;TmLUUUt25H[ZUJ\CffNZa G2r dncQlؽMKIL+$b?R^k>rc_\ÎC&}_8svKth(ʆL"?&JdX$P)#qr)ڣ9.,|F)BG$_O'녣8,)۲>*~o}M`sFޟ}ӅOW/n;Nj+HiCTѫ %& JÊzEL7fQq,nΡl<`3FTV|kץ? G %]%q g_H:G"cDwT ot`hpǾ]g=&6Ch+%ھM"94)K}0!1AQ/hJyFD-蟠 "X9m/T..k;w9?GO{ 7VB9,lX G?Hˮq\XK$.AR#j/ gKf>x,㑮h6p-g0(`Vw [3fHz-P2%Q#u퍛7N]8 P:@\hLcFi4Ks5 h)#tÇ퐲&)M Qui}ƅץcf}wӆO9?{3/BQp͜nE0- >ωXG<]i_z* TΌ}>2ءQd6^D:4=77Bt A&SV;[R =å+`Rc{Z>h{I `qwܐ3nJ+PQHr*nރ=t*Sb{ޚ;f|wyw $RB?ѲknE"M<!؂;$I8uH-~]8-es퇶]#ϩU!* eZՏ&ݦʘ5G6.tZb1X 7Zus?D+l 4\mRfPI%U֬X[ F/̾s~؅g|8' y"9^bZH)l{?%=i.r!L:QMdYtleN9>/jB;u۳&2h=ہiCkT[54tLg_x^?y8pC H)DDX!O# RZKqa\+2iT"eHsL~vyϺ;&o~i)v=)޳O؛S@R⣌M.ֆkL/`$RWEc !ЪQQeNR28Wy湳o^g*:~|@q灂Md*[w z*=7a03xD>%Rogj=>XiMpnû5 ,BC~6-9«~ҡ}1ެ;秌\6r~sn~,mlprYT>Y%b"{oK| T4@*.p/7\Z~&f2).tfRO# +c OC!B%hD#ھg3D,C'Ԕa6Z"p%_C$i!$ H!VsG*u`EC;ocϸs~{G/̼}~OD= gOmrWJ9ތdzhB_z7~I#7Fb:XTczL& qB緌lY,)O]se<<"kRrW:*6|5G`VaϜLbo{=m՘zp0]-+iAfx0;ciivdPhݾ~7MĖ,_.IE3fϟ3mIS&M0@7++OPc[]u/+.o_{~g{_˯ |x/Ѩ̘xu5?zS22?e{ h?>Ndo3TWmXnѓqBӼ )iAz0ZHaxxC yC|qk~+ F AjWd< IENDB`DyK yK 4mailto:gmina@greboszow.plDyK yK 2http://www.greboszow.pl/$$If!vh555) #v#v#v) :V 555) alp$$If!vh55##v#v#:V 55#/ / / /  alp$$If!vh575$#v7#v$:V 575$/ / / /  alp$$If!vh55:$#v#v:$:V 55:$/ / / /  alpyt$$If!vh55:$#v#v:$:V 55:$/ / / /  alpyti$$If!vh55:$#v#v:$:V 55:$/ / / /  alpytX$$If!vh55:$#v#v:$:V 55:$/ / / /  alpyt-$$If!vh55:$#v#v:$:V 55:$/ / / /  alpyt-$$If!vh55:$#v#v:$:V 55:$/ / / /  alpyt{3L$$If!vh55:$#v#v:$:V 55:$/ / / /  alpyt$$If!vh55:$#v#v:$:V 55:$/ / / /  alpyt-$$If!vh55:$#v#v:$:V 55:$/ / / /  alp$$If!vh55:$#v#v:$:V 55:$/ / / /  alpytX$$If!vh55:$#v#v:$:V 55:$/ / / /  alp$$If!vh55:$#v#v:$:V ,55:$/ / / /  alpytq[$$If!vh55:$#v#v:$:V k 55:$/ / / /  alp$$If!vh55:$#v#v:$:V 55:$/ / / /  alp$$If!vh55:$#v#v:$:V 55:$/ / / /  alp$$If!vh55:$#v#v:$:V 55:$/ / / /  alpyt $$If!vh55##v#v#:V 55#/ / / /  alpyto$$If!vh55:$#v#v:$:V 55:$/ / / /  alp^w 666666666vvvvvvvvv66666686666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHP`P Normalny*$ CJKH_HaJmHnHsHtHP@P  NagBwek 1$a$^]`$ CJ5\J@J  NagBwek 2$$ & F@&a$5\ZZ  NagBwek 3 <$OJQJCJ5KH^JaJ\JA J Domy[lna czcionka akapituTi@T 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy >/> WW8Num1z0CJOJQJ^JaJ6/6 WW8Num1z1 5CJaJ*/* WW8Num1z2*/!* WW8Num1z3*/1* WW8Num1z4*/A* WW8Num1z5*/Q* WW8Num1z6*/a* WW8Num1z7*/q* WW8Num1z8H/H WW8Num2z056CJOJQJ\^JaJD/D WW8Num3z05CJOJQJ\^JaJB/B WW8Num4z05CJOJQJ^JaJB/B WW8Num5z05CJOJQJ^JaJN/N WW8Num6z0#5B*CJOJQJ\^JaJph:/: WW8Num7z05CJ^JaJ</< WW8Num8z0B*CJaJph@/@ WW8Num9z0B*CJ^JaJphD/D WW8Num10z0CJOJPJQJ^JaJD/D WW8Num11z0CJOJPJQJ^JaJ0/!0 WW8Num12z0^JX/1X WW8Num13z0,567>*B*CJOJQJS*^JaJphD/AD WW8Num14z05CJOJQJ^JaJB/QB WW8Num15z0B*CJ^JaJph@/a@ WW8Num16z0CJOJQJ^JaJ0/q0 WW8Num17z0CJN/N WW8Num18z0!B*CJOJPJQJ^JaJph@/@ WW8Num19z0CJOJQJ^JaJ@/@ WW8Num20z0B*CJ\aJph0/0 WW8Num21z0\D/D WW8Num22z05CJOJQJ^JaJP/P WW8Num23z0#567>*CJOJQJS*^JaJF/F WW8Num24z05CJOJQJ\^JaJJ/J WW8Num25z0B*CJOJQJ^JaJphJ/J WW8Num26z0B*CJOJQJ^JaJphL/L WW8Num27z0 5B*CJOJQJ^JaJphJ/!J WW8Num28z0B*CJOJQJ^JaJphJ/1J WW8Num29z05>*CJOJQJ\^JaJD/AD WW8Num30z05CJOJQJ^JaJ0/Q0 WW8Num31z058/a8 WW8Num32z0 OJQJ^JL/qL WW8Num33z0 5B*CJOJQJ^JaJph@/@ WW8Num34z0CJOJQJ^JaJJ/J WW8Num35z0B*CJOJQJ^JaJphR/R WW8Num36z0%B*CJOJPJQJ^JaJphtHJ/J WW8Num37z0B*CJOJQJ^JaJphP/P WW8Num38z0#567>*CJOJQJS*^JaJ</< WW8Num39z0CJOJQJ^JP/P WW8Num40z0#567>*CJOJQJS*^JaJ,/, WW8Num41z0P/P WW8Num42z0#567>*CJOJQJS*^JaJ@/@ WW8Num43z0CJOJQJ^JaJ@/!@ WW8Num44z0CJOJQJ^JaJJ/1J WW8Num45z0B*CJOJQJ^JaJph8/A8 WW8Num45z1 5CJaJ,/Q, WW8Num45z2,/a, WW8Num45z3,/q, WW8Num45z4,/, WW8Num45z5,/, WW8Num45z6,/, WW8Num45z7,/, WW8Num45z8F/F WW8Num46z05>*CJOJQJ^JaJ,/, WW8Num46z1,/, WW8Num46z2,/, WW8Num46z3,/, WW8Num46z4,/, WW8Num46z5,/!, WW8Num46z6,/1, WW8Num46z7,/A, WW8Num46z8B/QB WW8Num47z0B*CJ^JaJph,/a, WW8Num47z1,/q, WW8Num47z2,/, WW8Num47z3,/, WW8Num47z4,/, WW8Num47z5,/, WW8Num47z6,/, WW8Num47z7,/, WW8Num47z8@/@ WW8Num48z0CJOJQJ^JaJ,/, WW8Num48z1,/, WW8Num48z2,/, WW8Num48z3,/!, WW8Num48z4,/1, WW8Num48z5,/A, WW8Num48z6,/Q, WW8Num48z7,/a, WW8Num48z84/q4 WW8Num49z0CJaJ,/, WW8Num49z1,/, WW8Num49z2,/, WW8Num49z3,/, WW8Num49z4,/, WW8Num49z5,/, WW8Num49z6,/, WW8Num49z7,/, WW8Num49z8H/H WW8Num50z0CJOJPJQJ^JaJtH,/, WW8Num50z1,/!, WW8Num50z2,/1, WW8Num50z3,/A, WW8Num50z4,/Q, WW8Num50z5,/a, WW8Num50z6,/q, WW8Num50z7,/, WW8Num50z8`/` WW8Num51z04567>*B*CJOJPJQJS*^JaJphtH,/, WW8Num51z1,/, WW8Num51z2,/, WW8Num51z3,/, WW8Num51z4,/, WW8Num51z5,/, WW8Num51z6,/, WW8Num51z7,/, WW8Num51z8@/!@ WW8Num52z0CJOJQJ^JaJ,/1, WW8Num52z1,/A, WW8Num52z2,/Q, WW8Num52z3,/a, WW8Num52z4,/q, WW8Num52z5,/, WW8Num52z6,/, WW8Num52z7,/, WW8Num52z8@/@ WW8Num53z0CJOJQJ^JaJ,/, WW8Num53z1,/, WW8Num53z2,/, WW8Num53z3,/, WW8Num53z4,/ , WW8Num53z5,/ , WW8Num53z6,/! , WW8Num53z7,/1 , WW8Num53z8@/A @ WW8Num54z0CJOJQJ^JaJ,/Q , WW8Num54z1,/a , WW8Num54z2,/q , WW8Num54z3,/ , WW8Num54z4,/ , WW8Num54z5,/ , WW8Num54z6,/ , WW8Num54z7,/ , WW8Num54z8@/ @ WW8Num55z0CJOJQJ^JaJ8/ 8 WW8Num55z1 OJQJ^J8/ 8 WW8Num55z2 OJQJ^J,/ , WW8Num55z3,/ , WW8Num55z4,/! , WW8Num55z5,/1 , WW8Num55z6,/A , WW8Num55z7,/Q , WW8Num55z86/a 6 WW8Num2z1 5CJaJ*/q * WW8Num2z2*/ * WW8Num2z3*/ * WW8Num2z4*/ * WW8Num2z5*/ * WW8Num2z6*/ * WW8Num2z7*/ * WW8Num2z8*/ * WW8Num5z1*/ * WW8Num5z2*/ * WW8Num5z3*/ * WW8Num5z4*/! * WW8Num5z5*/1 * WW8Num5z6*/A * WW8Num5z7*/Q * WW8Num5z8*/a * WW8Num6z1*/q * WW8Num6z2*/ * WW8Num6z3*/ * WW8Num6z4*/ * WW8Num6z5*/ * WW8Num6z6*/ * WW8Num6z7*/ * WW8Num6z8*/ * WW8Num8z1*/ * WW8Num8z2*/ * WW8Num8z3*/ * WW8Num8z4*/! * WW8Num8z5*/1 * WW8Num8z6*/A * WW8Num8z7*/Q * WW8Num8z8*/a * WW8Num9z1*/q * WW8Num9z2*/ * WW8Num9z3*/ * WW8Num9z4*/ * WW8Num9z5*/ * WW8Num9z6*/ * WW8Num9z7*/ * WW8Num9z80/ 0 WW8Num10z1^J,/ , WW8Num10z2,/ , WW8Num10z3,/ , WW8Num10z4,/! , WW8Num10z5,/1 , WW8Num10z6,/A , WW8Num10z7,/Q , WW8Num10z8J/a J WW8Num11z1B*CJOJQJ^JaJph,/q , WW8Num11z2,/ , WW8Num11z3,/ , WW8Num11z4,/ , WW8Num11z5,/ , WW8Num11z6,/ , WW8Num11z7,/ , WW8Num11z8J/ J WW8Num56z0B*CJOJQJ^JaJph,/ , WW8Num57z0,/, WW8Num57z1,/, WW8Num57z2,/!, WW8Num57z3,/1, WW8Num57z4,/A, WW8Num57z5,/Q, WW8Num57z6,/a, WW8Num57z7,/q, WW8Num57z8@/@ WW8Num58z0CJOJQJ^JaJ,/, WW8Num58z1,/, WW8Num58z2,/, WW8Num58z3,/, WW8Num58z4,/, WW8Num58z5,/, WW8Num58z6,/, WW8Num58z7,/, WW8Num58z8@/@ WW8Num59z0CJOJQJ^JaJ,/!, WW8Num59z1,/1, WW8Num59z2,/A, WW8Num59z3,/Q, WW8Num59z4,/a, WW8Num59z5,/q, WW8Num59z6,/, WW8Num59z7,/, WW8Num59z8J/J WW8Num60z0B*CJOJQJ^JaJph8/8 WW8Num60z1 OJQJ^J8/8 WW8Num60z2 OJQJ^J,/, WW8Num60z3,/, WW8Num60z4,/, WW8Num60z5,/, WW8Num60z6,/, WW8Num60z7,/!, WW8Num60z8@/1@ WW8Num61z0CJOJQJ^JaJ,/A, WW8Num61z1,/Q, WW8Num61z2,/a, WW8Num61z3,/q, WW8Num61z4,/, WW8Num61z5,/, WW8Num61z6,/, WW8Num61z7,/, WW8Num61z8N/N WW8Num62z0!B*CJOJPJQJ^JaJph,/, WW8Num62z1,/, WW8Num62z2,/, WW8Num62z3,/, WW8Num62z4,/, WW8Num62z5,/!, WW8Num62z6,/1, WW8Num62z7,/A, WW8Num62z8@/Q@ WW8Num63z0CJOJQJ^JaJ,/a, WW8Num63z1,/q, WW8Num63z2,/, WW8Num63z3,/, WW8Num63z4,/, WW8Num63z5,/, WW8Num63z6,/, WW8Num63z7,/, WW8Num63z8J/J WW8Num64z0B*CJOJQJ^JaJph8/8 WW8Num64z1 OJQJ^J8/8 WW8Num64z2 OJQJ^J,/, WW8Num64z3,/!, WW8Num64z4,/1, WW8Num64z5,/A, WW8Num64z6,/Q, WW8Num64z7,/a, WW8Num64z8@/q@ WW8Num65z0CJOJQJ^JaJ,/, WW8Num65z1,/, WW8Num65z2,/, WW8Num65z3,/, WW8Num65z4,/, WW8Num65z5,/, WW8Num65z6,/, WW8Num65z7,/, WW8Num65z8@/@ WW8Num66z0CJOJQJ^JaJ,/, WW8Num66z1,/!, WW8Num66z2,/1, WW8Num66z3,/A, WW8Num66z4,/Q, WW8Num66z5,/a, WW8Num66z6,/q, WW8Num66z7,/, WW8Num66z8</< WW8Num67z0CJOJQJ^J,/, WW8Num67z1,/, WW8Num67z2,/, WW8Num67z3,/, WW8Num67z4,/, WW8Num67z5,/, WW8Num67z6,/, WW8Num67z7,/, WW8Num67z86/!6 WW8Num4z1 OJQJ^J*/1* WW8Num4z3*/A* WW8Num4z4*/Q* WW8Num4z5*/a* WW8Num4z6*/q* WW8Num4z7*/* WW8Num4z86/6 WW8Num7z1 OJQJ^J*/* WW8Num7z2*/* WW8Num7z3*/* WW8Num7z4*/* WW8Num7z5*/* WW8Num7z6*/* WW8Num7z7*/* WW8Num7z8,/, WW8Num12z1,/!, WW8Num12z2,/1, WW8Num12z3,/A, WW8Num12z4,/Q, WW8Num12z5,/a, WW8Num12z6,/q, WW8Num12z7,/, WW8Num12z8,/, WW8Num14z1,/, WW8Num14z2,/, WW8Num14z3,/, WW8Num14z4,/, WW8Num14z5,/, WW8Num14z6,/, WW8Num14z7,/, WW8Num14z84/4 WW8Num15z1CJaJ,/!, WW8Num15z2,/1, WW8Num15z3,/A, WW8Num15z4,/Q, WW8Num15z5,/a, WW8Num15z6,/q, WW8Num15z7,/, WW8Num15z8,/, WW8Num16z1,/, WW8Num16z2,/, WW8Num16z3,/, WW8Num16z4,/, WW8Num16z5,/, WW8Num16z6,/, WW8Num16z7,/, WW8Num16z80/0 WW8Num17z1^J,/!, WW8Num17z2,/1, WW8Num17z3,/A, WW8Num17z4,/Q, WW8Num17z5,/a, WW8Num17z6,/q, WW8Num17z7,/, WW8Num17z8,/, WW8Num18z1,/, WW8Num18z2,/, WW8Num18z3,/, WW8Num18z4,/, WW8Num18z5,/, WW8Num18z6,/, WW8Num18z7,/, WW8Num18z8J/J WW8Num19z1B*CJOJQJ^JaJph,/!, WW8Num19z2,/1, WW8Num19z3,/A, WW8Num19z4,/Q, WW8Num19z5,/a, WW8Num19z6,/q, WW8Num19z7,/, WW8Num19z8,/, WW8Num20z1,/, WW8Num20z2,/, WW8Num20z3,/, WW8Num20z4,/, WW8Num20z5,/, WW8Num20z6,/, WW8Num20z7,/, WW8Num20z8,/, WW8Num22z1,/!, WW8Num22z2,/1, WW8Num22z3,/A, WW8Num22z4,/Q, WW8Num22z5,/a, WW8Num22z6,/q, WW8Num22z7,/, WW8Num22z8,/, WW8Num23z1,/, WW8Num23z2,/, WW8Num23z3,/, WW8Num23z4,/, WW8Num23z5,/, WW8Num23z6,/, WW8Num23z7,/, WW8Num23z8,/, WW8Num24z1,/!, WW8Num24z2,/1, WW8Num24z3,/A, WW8Num24z4,/Q, WW8Num24z5,/a, WW8Num24z6,/q, WW8Num24z7,/, WW8Num24z8,/, WW8Num25z1,/, WW8Num25z2,/, WW8Num25z3,/, WW8Num25z4,/, WW8Num25z5,/, WW8Num25z6,/, WW8Num25z7,/, WW8Num25z88/8 WW8Num26z1 OJQJ^J8/!8 WW8Num26z2 OJQJ^J,/1, WW8Num27z1,/A, WW8Num27z2,/Q, WW8Num27z3,/a, WW8Num27z4,/q, WW8Num27z5,/, WW8Num27z6,/, WW8Num27z7,/, WW8Num27z8,/, WW8Num28z1,/, WW8Num28z2,/, WW8Num28z3,/, WW8Num28z4,/, WW8Num28z5,/, WW8Num28z6,/, WW8Num28z7,/!, WW8Num28z8,/1, WW8Num29z1,/A, WW8Num29z2,/Q, WW8Num29z3,/a, WW8Num29z4,/q, WW8Num29z5,/, WW8Num29z6,/, WW8Num29z7,/, WW8Num29z8,/, WW8Num30z1,/, WW8Num30z2,/, WW8Num30z3,/, WW8Num30z4,/, WW8Num30z5,/, WW8Num30z6,/, WW8Num30z7,/!, WW8Num30z8,/1, WW8Num31z1,/A, WW8Num31z2,/Q, WW8Num31z3,/a, WW8Num31z4,/q, WW8Num31z5,/, WW8Num31z6,/, WW8Num31z7,/, WW8Num31z88/8 WW8Num32z1 OJQJ^J8/8 WW8Num32z2 OJQJ^J,/, WW8Num33z1,/, WW8Num33z2,/, WW8Num33z3,/, WW8Num33z4,/, WW8Num33z5,/!, WW8Num33z6,/1, WW8Num33z7,/A, WW8Num33z8,/Q, WW8Num34z1,/a, WW8Num34z2,/q, WW8Num34z3,/, WW8Num34z4,/, WW8Num34z5,/, WW8Num34z6,/, WW8Num34z7,/, WW8Num34z8,/, WW8Num35z1,/, WW8Num35z2,/, WW8Num35z3,/, WW8Num35z4,/, WW8Num35z5,/!, WW8Num35z6,/1, WW8Num35z7,/A, WW8Num35z8,/Q, WW8Num36z1,/a, WW8Num36z2,/q, WW8Num36z3,/, WW8Num36z4,/, WW8Num36z5,/, WW8Num36z6,/, WW8Num36z7,/, WW8Num36z8,/, WW8Num37z1,/, WW8Num37z2,/, WW8Num37z3,/ , WW8Num37z4,/ , WW8Num37z5,/! , WW8Num37z6,/1 , WW8Num37z7,/A , WW8Num37z8,/Q , WW8Num38z1,/a , WW8Num38z2,/q , WW8Num38z3,/ , WW8Num38z4,/ , WW8Num38z5,/ , WW8Num38z6,/ , WW8Num38z7,/ , WW8Num38z8,/ , WW8Num39z1,/ , WW8Num39z2,/ , WW8Num39z3,/!, WW8Num39z4,/!, WW8Num39z5,/!!, WW8Num39z6,/1!, WW8Num39z7,/A!, WW8Num39z8,/Q!, WW8Num40z1,/a!, WW8Num40z2,/q!, WW8Num40z3,/!, WW8Num40z4,/!, WW8Num40z5,/!, WW8Num40z6,/!, WW8Num40z7,/!, WW8Num40z8,/!, WW8Num41z1,/!, WW8Num41z2,/!, WW8Num41z3,/", WW8Num41z4,/", WW8Num41z5,/!", WW8Num41z6,/1", WW8Num41z7,/A", WW8Num41z8,/Q", WW8Num42z1,/a", WW8Num42z2,/q", WW8Num42z3,/", WW8Num42z4,/", WW8Num42z5,/", WW8Num42z6,/", WW8Num42z7,/", WW8Num42z8,/", WW8Num43z1,/", WW8Num43z2,/", WW8Num43z3,/#, WW8Num43z4,/#, WW8Num43z5,/!#, WW8Num43z6,/1#, WW8Num43z7,/A#, WW8Num43z88/Q#8 WW8Num44z1 OJQJ^J8/a#8 WW8Num44z2 OJQJ^J8/q#8 WW8Num56z1 OJQJ^J8/#8 WW8Num56z2 OJQJ^J@/#@ WW8Num68z0CJOJQJ^JaJ8/#8 WW8Num68z1 OJQJ^J8/#8 WW8Num68z2 OJQJ^JL/#L Domy[lna czcionka akapitu3`/#` NagBwek 1 Znak*5CJKHOJPJQJ\^JaJnHtH`/#` NagBwek 2 Znak*5CJKHOJPJQJ\^JaJnHtHV/#V NagBwek Znak$CJKHOJPJQJ^JaJnHtHf/$f Tekst podstawowy Znak$CJKHOJPJQJ^JaJnHtHt/$t Tekst podstawowy wcity Znak$CJKHOJPJQJ^JaJnHtHN/!$N txt-title-11B*CJOJQJ^JaJphfR/1$R 0 Stopka Znak$CJKHOJPJQJ^JaJnHtHx/A$x Tekst podstawowy wcity 2 Znak$CJKHOJPJQJ^JaJnHtH8U`Q$8 HiperBcze >*B*ph\/a$\ Tekst dymka Znak$CJKHOJPJQJ^JaJnHtHJ/q$J Znaki przypisw dolnychH*^/$^ Tekst przypisu dolnego ZnakOJPJQJ^JL/$L Domy[lna czcionka akapitu2BV $B U|yteHiperBcze >*B* ph6/$6 Znaki numeracjiL/$L Domy[lna czcionka akapitu1\/$\ NagBwek 3 Znak&5CJKHOJQJ\^JaJnHtHR/$R Font Style27!B*CJOJPJQJ^JaJph4W $4  Pogrubienie5\H/%H Temat komentarza Znak5\B$%B Tekst komentarza ZnakP/!%P OdwoBanie do komentarza1CJaJ0)$1%0 Numer stronyP/A%P WW8NumSt3z0!B*CJOJPJQJ^JaJph,/Q%, WW8Num26z8,/a%, WW8Num26z7,/q%, WW8Num26z6,/%, WW8Num26z5,/%, WW8Num26z4,/%, WW8Num26z3,/%, WW8Num13z8,/%, WW8Num13z7,/%, WW8Num13z6,/%, WW8Num13z5,/%, WW8Num13z4,/&, WW8Num13z3B/&B WW8Num13z2B*CJPJaJph@/!&@ WW8NumSt37z0OJPJQJ^J,/1&, WW8Num44z8,/A&, WW8Num44z7,/Q&, WW8Num44z6,/a&, WW8Num44z5,/q&, WW8Num44z4,/&, WW8Num44z3,/&, WW8Num21z8,/&, WW8Num21z7,/&, WW8Num21z6,/&, WW8Num21z5,/&, WW8Num21z4*/&* WW8Num4z2,/&, WW8Num21z3,/', WW8Num21z2,/', WW8Num21z18/!'8 WW8Num91z2 OJQJ^J8/1'8 WW8Num91z1 OJQJ^JF/A'F WW8Num91z0B*CJOJQJ^Jph,/Q', WW8Num90z8,/a', WW8Num90z7,/q', WW8Num90z6,/', WW8Num90z5,/', WW8Num90z4,/', WW8Num90z3,/', WW8Num90z2,/', WW8Num90z14/'4 WW8Num90z0CJaJ,/', WW8Num89z8,/', WW8Num89z7,/(, WW8Num89z6,/(, WW8Num89z5,/!(, WW8Num89z4,/1(, WW8Num89z3,/A(, WW8Num89z2,/Q(, WW8Num89z1,/a(, WW8Num89z0,/q(, WW8Num88z8,/(, WW8Num88z7,/(, WW8Num88z6,/(, WW8Num88z5,/(, WW8Num88z4,/(, WW8Num88z3,/(, WW8Num88z2,/(, WW8Num88z1,/(, WW8Num88z0,/), WW8Num87z8,/), WW8Num87z7,/!), WW8Num87z6,/1), WW8Num87z5,/A), WW8Num87z4,/Q), WW8Num87z3,/a), WW8Num87z2,/q), WW8Num87z1,/), WW8Num87z0,/), WW8Num86z8,/), WW8Num86z7,/), WW8Num86z6,/), WW8Num86z5,/), WW8Num86z4,/), WW8Num86z3,/), WW8Num86z2D/*D WW8Num86z15CJOJQJ^JaJ,/*, WW8Num86z0,/!*, WW8Num85z8,/1*, WW8Num85z7,/A*, WW8Num85z6,/Q*, WW8Num85z5,/a*, WW8Num85z4,/q*, WW8Num85z3,/*, WW8Num85z2,/*, WW8Num85z1,/*, WW8Num85z0,/*, WW8Num84z8,/*, WW8Num84z7,/*, WW8Num84z6,/*, WW8Num84z5,/*, WW8Num84z4,/+, WW8Num84z3,/+, WW8Num84z2,/!+, WW8Num84z1,/1+, WW8Num84z0,/A+, WW8Num83z8,/Q+, WW8Num83z7,/a+, WW8Num83z6,/q+, WW8Num83z5,/+, WW8Num83z4,/+, WW8Num83z3,/+, WW8Num83z2,/+, WW8Num83z1,/+, WW8Num83z0,/+, WW8Num82z8,/+, WW8Num82z7,/+, WW8Num82z6,/,, WW8Num82z5,/,, WW8Num82z4,/!,, WW8Num82z3,/1,, WW8Num82z2,/A,, WW8Num82z1@/Q,@ WW8Num82z0CJOJQJ^JaJ,/a,, WW8Num81z8,/q,, WW8Num81z7,/,, WW8Num81z6,/,, WW8Num81z5,/,, WW8Num81z4,/,, WW8Num81z3,/,, WW8Num81z2,/,, WW8Num81z1,/,, WW8Num81z0,/,, WW8Num80z8,/-, WW8Num80z7,/-, WW8Num80z6,/!-, WW8Num80z5,/1-, WW8Num80z4,/A-, WW8Num80z3,/Q-, WW8Num80z2,/a-, WW8Num80z1,/q-, WW8Num80z0,/-, WW8Num79z8,/-, WW8Num79z7,/-, WW8Num79z6,/-, WW8Num79z5,/-, WW8Num79z4,/-, WW8Num79z3,/-, WW8Num79z2,/-, WW8Num79z1,/., WW8Num79z0,/., WW8Num78z8,/!., WW8Num78z7,/1., WW8Num78z6,/A., WW8Num78z5,/Q., WW8Num78z4,/a., WW8Num78z3,/q., WW8Num78z2,/., WW8Num78z1,/., WW8Num78z0,/., WW8Num77z8,/., WW8Num77z7,/., WW8Num77z6,/., WW8Num77z5,/., WW8Num77z4,/., WW8Num77z3,//, WW8Num77z2,//, WW8Num77z1,/!/, WW8Num77z0,/1/, WW8Num76z8,/A/, WW8Num76z7,/Q/, WW8Num76z6,/a/, WW8Num76z5,/q/, WW8Num76z4,//, WW8Num76z3,//, WW8Num76z2,//, WW8Num76z1N//N WW8Num76z0!B*CJOJPJQJ^JaJph,//, WW8Num75z8,//, WW8Num75z7,//, WW8Num75z6,//, WW8Num75z5,/0, WW8Num75z4,/0, WW8Num75z3,/!0, WW8Num75z2,/10, WW8Num75z1,/A0, WW8Num75z08/Q08 WW8Num74z2 OJQJ^J8/a08 WW8Num74z1 OJQJ^JF/q0F WW8Num74z0B*CJOJQJ^Jph,/0, WW8Num73z8,/0, WW8Num73z7,/0, WW8Num73z6,/0, WW8Num73z5,/0, WW8Num73z4,/0, WW8Num73z3,/0, WW8Num73z2,/0, WW8Num73z1,/1, WW8Num73z0,/1, WW8Num72z8,/!1, WW8Num72z7,/11, WW8Num72z6,/A1, WW8Num72z5,/Q1, WW8Num72z4,/a1, WW8Num72z3,/q1, WW8Num72z2,/1, WW8Num72z14/14 WW8Num72z0CJaJ,/1, WW8Num71z8,/1, WW8Num71z7,/1, WW8Num71z6,/1, WW8Num71z5,/1, WW8Num71z4,/1, WW8Num71z3,/2, WW8Num71z2,/2, WW8Num71z1,/!2, WW8Num71z0,/12, WW8Num70z8,/A2, WW8Num70z7,/Q2, WW8Num70z6,/a2, WW8Num70z5,/q2, WW8Num70z4,/2, WW8Num70z3,/2, WW8Num70z2,/2, WW8Num70z1,/2, WW8Num70z0,/2, WW8Num69z8,/2, WW8Num69z7,/2, WW8Num69z6,/2, WW8Num69z5,/3, WW8Num69z4,/3, WW8Num69z3,/!3, WW8Num69z2,/13, WW8Num69z14/A34 WW8Num69z0CJaJ,/Q3, WW8Num68z8,/a3, WW8Num68z7,/q3, WW8Num68z6,/3, WW8Num68z5,/3, WW8Num68z4,/3, WW8Num68z3,/3, WW8Num56z8,/3, WW8Num56z7,/3, WW8Num56z6,/3, WW8Num56z5,/3, WW8Num56z4,/4, WW8Num56z3,/4, WW8Num32z8,/!4, WW8Num32z7,/14, WW8Num32z6,/A4, WW8Num32z5,/Q4, WW8Num32z4,/a4, WW8Num32z3*/q4* WW8Num3z8*/4* WW8Num3z7*/4* WW8Num3z6*/4* WW8Num3z5*/4* WW8Num3z4*/4* WW8Num3z3*/4* WW8Num3z22/42 WW8Num3z1CJaJR5R NagBwek3 Ox$OJQJCJPJ ^J aJBB@5B Tekst podstawowyP$a$:/5: ListaQ^]`CJaJH""5H Legenda Rxx $CJ6^J aJ]0250 IndeksS $^J ,B5, NagBwekT^C@R5^ Tekst podstawowy wcityU^]`xP`b5P q Akapit z list,List Paragraph,Normal,Akapit z list3,Akapit z list31,Akapit z list32,maz_wyliczenie,opis dzialania,K-P_odwolanie,A_wyliczenie,Akapit z list5,Normalny2,CW_Lista,Podsis rysunku,normalny tekst,Wypunktowanie,BulletC,Numerowanie,WyliczanieVd^]`m$CJOJPJQJaJmHsHbr5b Tekst podstawowy 21W$a$OJQJCJ5^JaJ\b5b Lista punktowana 21X^6]`m$CJaJ( @5( 0StopkaYNO5N ZwykBy tekst1ZOJQJCJKH^JaJj5j Tekst podstawowy wcity 21[d^]`xF5F Tekst dymka\OJQJCJ^JaJ@5@ Zawarto[ tabeli] $J55J NagBwek tabeli ^$a$ $5\d5d Tekst przypisu dolnego_*$OJQJCJPJ^JaJp/6p Standard `*$1$9D9B*CJKHOJPJ QJ^J_H aJmH nHphsH tH:6: Zawarto[ ramkiar/"6r 2.txt#b p# *$1$7$^`)B*CJKH_HaJmHnHphsHtHX/26X Table Textc$*$1$7$a$KH_HmHnHsHtH`B6` Zrednia siatka 1  akcent 21d^]`Z/R6Z Defaulte*$7$)B*CJKH_HaJmHnHphsHtHXb6X Style13 fd$a$1$7$^]`OJQJPJ^JXr6X Style21 gd$a$1$7$^]`0OJQJPJ^JX6X Style11 hd$a$1$7$^]`FOJQJPJ^JF6F Tekst komentarza1iCJaJBj66B Temat komentarzaj5\V6V 1.kd$a$^]`B*phOJ QJ CJ^J aJ:6: dziunialdh$a$aJB6B Legenda1 mxx $ 6^J ]R5R NagBwek1 nx$OJQJCJPJ ^J aJB6B Legenda2 oxx $ 6^J ]R5R NagBwek2 px$OJQJCJPJ ^J aJ2/72 VLF Akapit z list Znak,List Paragraph Znak,Normal Znak,Akapit z list3 Znak,Akapit z list31 Znak,Akapit z list32 Znak,maz_wyliczenie Znak,opis dzialania Znak,K-P_odwolanie Znak,A_wyliczenie Znak,Akapit z list5 Znak,Normalny2 Znak,CW_Lista Znak,L1 Znak$CJKHOJPJQJ^JaJnHtHR^"7R 0Normalny (Web)rdd*$[$\$KHtHb`27b  Bez odstpws-B*OJPJQJ^J_HaJmHphsHtHL/A7L v Tekst tre[ci_CJaJfHq /Q7 NagBwek #4 + Bez pogrubienia.567:@CJOJPJQJ\]^JaJn/b7n t Tekst tre[ci$vd*$-DM `CJKHaJmHsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]  < OO]]]` N@-3T<A\dj|nX6.fFV@j t}B̔(T28QXcyRn66Da<v`D(       ,69<n@\lpZn"j&0.08FR~fw|zȔ6QRV4dydZzb p)=2PuRұ ^*(    wEm XXXOVY`!8@0(  B S  ? bookmark115   !)%)T*X*fgXYZd_^a^d^f^i^k^n^p^z^|^^^^^a_c_q`s`v`x`{`}`````4a6a !EM#O#ee[[??TT**44#5#5s55OO>{>{^{_{ΰϰӰ԰ !EM#O#ee[[??TT**44#5#5s55OO>{>{^{_{ m&Vx     p#0njnv!Z@I-" !!""##$$%%&&''(())**++,,--..//0\1122334455667Ðj "l:[1?|VwSUQF|tq](j. B%E RMA l"rj%&T%f6)"i+ad/ 1fhva2MJ=f2B250q3 @'3G4nK4Onl f4 ?Xeq8L5=zTJ~D5 3DD<//D~,H;J26KV̚2RgP~3zSRc)Tj|peTHF VXW&|Z|9#[PE$H[@ ]@F#hOj4P)k*`"1Fkj0<Gk~LovAfqAou7.\q[KMtZdZx,XW}5E}"nbI}5-D5h^h`CJaJhH.P^`PCJ5aJhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH.........^`OJQJCJ65^JaJ\.^`OJQJCJ5^JaJ\)^`5OJQJCJ5^JaJ. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH.........#^`B*phOJQJCJ5^JaJ\.^`OJQJCJ5^JaJ-&^`B*CJaJo(phCJaJhH)^`B*phCJ^JaJ)^`OJQJCJPJ^JaJ)^`OJQJCJPJ^JaJ) ^`OJQJ^J,B^`B*phS*7OJQJCJ6>*5^JaJ.^`OJQJCJ5^JaJ)$^`B*OJQJ^Jo(phCJ^JaJ.h^h`OJQJCJ^JaJ.^`CJ)E Y^E `OJQJCJ^JaJ)^`B*phCJaJ\)z^z`\)^`5OJQJCJ5^JaJ)/^`OJPJQJS*7OJQJCJ6>*5^JaJ)^`OJQJCJ5^JaJ\)^`B*phOJQJCJ^JaJ.^`B*phOJQJCJ^JaJ.#^`5B*phOJQJCJ5^JaJ. ^`5B*phOJQJCJ^JaJ. ^`OJQJCJ>*5^JaJ\o()88^8`.^`.^`.pp^p`.  ^ `.@ @ ^@ `.  ^ `.^`.^`OJQJCJ5^JaJ)^`5)^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`. ^`OJQJ^J- ^`OJQJB*phCJ5^JaJ^`OJQJCJ^JaJ)^`B*phOJQJCJ^JaJ))^`B*phOJQJCJPJnHtH^JaJ.^`OJQJB*phCJ^JaJ#^`S*7OJQJCJ6>*5^JaJ)^`OJQJCJ^J.#^`OJQJS*7CJ6>*5^JaJ-^`.#8^8`S*7OJQJCJ6>*5^JaJ.^`OJQJCJ^JaJ.%^%`OJQJCJ^JaJ-P^`PB*phOJQJCJ^JaJ @^@`CJ5aJ0^`0`^``^`^`^``^``0^0`^`OJQJCJ>*5^JaJ.88^8`.^`.^`.pp^p`.  ^ `.@ @ ^@ `.  ^ `.^`.^`B*phCJ^JaJ)1^`.L^`L.^`.^`.q Lq ^q `L.A A ^A `.^`.L^`L.^`5OJQJCJ^JaJ)^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJaJ)88^8`.^`.^`.pp^p`.  ^ `.@ @ ^@ `.  ^ `.^`. ^`OJQJCJPJnHtH^JaJ)^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.88^8`B*phS*7OJQJCJ6>*5PJnHtH^JaJ)^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`OJQJCJ^JaJ. 88^8`.^`.^`.pp^p`.  ^ `.@ @ ^@ `.  ^ `.^`.s^`sOJQJCJ^JaJ)^`)pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`OJQJCJ^JaJ. 88^8`.^`.^`.pp^p`.  ^ `.@ @ ^@ `.  ^ `.^`.7^7`OJQJCJ^JaJ. 88^8`OJQJ^Jo(. ^`OJQJ^J.^`.pp^p`.  ^ `.@ @ ^@ `.  ^ `.^`.^`56CJOJQJ^JaJo(.P^`P56CJOJQJ^JaJo()^`)x^`x.... ^` .....  X^ `X ......  ^ `....... 8^`8........ `^``........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH.........h^h`5OJQJ\^Jo(hH.hP^`P5\o(hH)h5B*\phhH)h^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH.h P^`PhH) 8^8`hH)^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH.........^`o() T^T`hH. $L^$`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. d^d`hH. 4^4`hH. L^`LhH."h^h`B*o(phCJ^JaJhH. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH.........h^h`o(h^h`o(.h 0^`0o(hH)0^`0o(... 0^`0o( .... 8^8`o( ..... 8^8`o( ...... `^``o(....... `^``o(........h^h`o(h ^`o(hH)0^`0o(..$0^$`0o(... @0^@`0o( ....  ^ `o( .....  ^ `o( ...... d `^d ``o(....... `^``o(........"h^h`B*o(phCJ^JaJhH.h P^`PhH)h 8^8`hH)h^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH.h P^`PhH) ^`hH... x^`xhH.... ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH.........h!^`B*CJOJPJQJ^JaJph)h^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh\ ^\ `OJQJo(hHh,^,`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohl^l`OJQJo(hH^`5o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h^h`5OJQJ\^Jo(hH.P^`P5OJQJ\^Jo(hH..5B*\phhH)^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH.h P^`PhH)h 8^8`hH)h^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH.........h8^8`OJPJQJ^J)h ^`hH.h  L^ `LhH.h  ^ `hH.h x^x`hH.h HL^H`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH."h^h`B*o(phCJ^JaJhH. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH. P^`PhH.. 8^8`hH)^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH.hP^`P5\hH) 8^8`hH)^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH.h P^`PhH)h 8^8`hH)h^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH.h P^`PhH) 8^8`hH)^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH.........h^`OJQJo(hH-h ^ `OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHhx^x`OJQJo(hHhH^H`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH"h^h`B*o(phCJ^JaJhH. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH.h P^`PhH) 8^8`hH)^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH. P^`PhH..h 8^8`hH)h^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH.hP^`P5\hH) 8^8`hH)^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH.P^`P5\hH.. 8^8`hH)^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH.........^`o() T^T`hH. $L^$`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. d^d`hH. 4^4`hH. L^`LhH."h^h`B*o(phCJ^JaJhH.h P^`PhH)h 8^8`hH)h^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH.P^`P5\hH.. 8^8`hH)^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH......... h^h`o(hH. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH.h P^`PhH) 8^8`hH)^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH.h P^`PhH) 8^8`hH)^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH.........^`5H*OJQJ^Jo(.^`H*. L^ `LH*OJPJQJ^J)h^h`H*.,^,`H*.L^`LH*.^`H*.^`H*.lL^l`LH*."h^h`B*o(phCJ^JaJhH.h P^`PhH) ^`hH... x^`xhH.... ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH.P^`P5OJPJQJ\^J) 8^8`hH)^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH......... *^`B*CJOJQJ^JaJo(phhH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h8^8`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhx^x`OJQJ^Jo(hHohH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^h`o(h^h`o(.h 0^`0o(hH)0^`0o(... 0^`0o( .... 8^8`o( ..... 8^8`o( ...... `^``o(....... `^``o(........"h^h`B*o(phCJ^JaJhH.h P^`PhH) ^`hH... x^`xhH.... ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH.h P^`PhH) 8^8`hH)^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH.h P^`PhH) 8^8`hH)^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH.P^`P5\hH.. 8^8`hH)^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH......... ^`o(hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH."h^h`B*o(phCJ^JaJhH.hP^`P5\hH) 8^8`hH)^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH.........h^`OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHhx^x`OJQJo(hHhH^H`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^h`o(8^8`OJPJQJ^J)p0^p`0o(..@ 0^@ `0o(... 0^`0o( .... H^H`o( ..... ^`o( ...... P`^P``o(.......  `^ ``o(........"h^h`B*o(phCJ^JaJhH.h P^`PhH) ^`hH... x^`xhH.... ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH. P^`PhH.. 8^8`hH)^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH.........h ^`hH)h ^`hH.h Y L^Y `LhH.h ) ^) `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h i^i`hH.h 9L^9`LhH."h^h`B*o(phCJ^JaJhH. P^`PhH.. 8^8`hH)^`OJQJo(hH- ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH........."h^h`B*o(phCJ^JaJhH.h P^`PhH) ^`hH... x^`xhH.... ^`hH .....  X^ `XhH ......  ^ `hH.......  8^`8hH........  `^``hH.........=-l:'3 VT%q8l"J=f2q,H~DW}B2bI}Gk.\q/DRgPad/ ]3zSf6). XWF#h](va2MtB%E [1?-D|ZG416K rj%ZxK4"1FkOjL5=peTSUQRc)T4P)k#[ f4E}0q3fqAo 3DD+|Lo;Jj"i+23zS. | . PF}FTuFVukm@>+8js3sWPoPFiFTuFVunqJmWW8Num2WW8Num3WW8Num5WW8Num6WW8Num7WW8Num8WW8Num9WW8Num10WW8Num11WW8Num12WW8Num13WW8Num14WW8Num15WW8Num16WW8Num17WW8Num19WW8Num20WW8Num21WW8Num22WW8Num23WW8Num24WW8Num25WW8Num26WW8Num27WW8Num28WW8Num29WW8Num30WW8Num31WW8Num32WW8Num33WW8Num34WW8Num35WW8Num36WW8Num37WW8Num38WW8Num39WW8Num40WW8Num41WW8Num42WW8Num43WW8Num44WW8Num45WW8Num46WW8Num47WW8Num48WW8Num49WW8Num50WW8Num51WW8Num52WW8Num53WW8Num54WW8Num55 WW8Num152mp#0XT)n( 99jDt Y$83|K_|fv  7X:Me)!_lMqM"S|#s?y  p.i5<MXi 2K> GU2 n s / M ^ D 9 SR V l3 -] Y9 o; A S^  0car/li#R/~yFb+,4EMfEWk{51H[(_)d1u0*W:zOr 6:R>H^ >>-`?3dO  N o !!-!5!"S "S"1"J#0#K#OR#%v%6I'Q'j'm'(0(~K(M(R())1)@F)*])#8*+r*X5+9+,S,BX,'\,l-{-..'&.(/UO/fh/*0{g0x0u1,2 3J3$y34_4.4'04$5;56E7^8z 8Oi89(90:-Y:e:f:;/;E;k;Wc<8 =jQ=Nn=3$>_5>=?A'@AOAC !C,@C9UCiC4gD&~D E =EYEkE8sEQxEF.0F:FLFNFdWFJ^F GMG[1GEGiGH I)IJgI<J1QJSJeSJXJ~JK&KRKL!L{3LINNkOj-OCO!SOSOP*PuPQQQ%Q"9Qd]QRERlaS>nS\T\TTm5T UkPU!V1V9CVLV_VqV9WNWWWXXbXiX3YZ2Ziprp'vpwpLq7qCqmsqBrXr__r]ds}st+tytuYuB]u@bu=vFvVvwwDwrjwwx"xuxy$y@yWy!#zezvz{.{4{:{E{Z{l{|i| }}-!}#H} ~G~5U~b~; qX4m..Yj}EE#J0u589.' YG=9RQWf+CRW 5TE 1Oe0Yj 2>'VgF](%"[p{5:2qOIfU[`PU>U$5z` P 8H#Cbox|k:.;Nj[%j\FdQ,XZar)}8^b~p*+wPb +,``mkPM=A 9`Yn<&'Y(|[Rdr66DQ$+C@8DH`iknRtvM4(&jQQc0Y&K(]1e@FFO8\vTZkryu";z~(%_u '^-PXrn  +kMnKVN/6I"r$/'N|ZZ`y~;`?%n;v}]l7W0ZYACL'IOJkVE}Nd1rVbj f2x7^iYZ3Cc{ms?gBq 1[" IWv">J^r 4YEY~_6uL>b)2j;rCX0=#0bM/';'z!^Bj7~0:;s?!f;)8 f%acURx'r9q^',l #ac"$T(/3 OGMWpLvH9(Jqj:t<%/?U'-.u)/@1;=E) <OSfe;ir91.N}V-3s 5!N;_E|)=)@bgm {!R@O#O#07O#O# 1:il| XX X XXXX$X.XjX|XXXXX"X.XPXVXhXjX|XX2UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial5. .[`)Tahoma7$BCambria7..{$ Calibri;Wingdings?= .Cx Courier NewI. ??Arial Unicode MSG. P<*Microsoft YaHeiM MangalCourier NewO.  k9Lucida Sans UnicodegFrankfurtGothicTimes New RomanA$BCambria Math"hSGjGf=r=r0ίί 2qPn 4! xxuser08User08m                           ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l Oh+'0h   $ 0 <HPX`user08NormalUser08216Microsoft Office Word@+@M@=_]d@dk\^=r՜.+,D՜.+,@ hp  Hewlett-Packard Companyί  Tytu 8@ _PID_HLINKSA\V)https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/http://www.greboszow.pl/+mailto:gmina@greboszow.pl  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`bcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@BCDEFGHJKLMNOPYZ]Root Entry F h^s\^\@Data 1TablearWordDocument 4<SummaryInformation(ADocumentSummaryInformation8IMsoDataStore [s\^ [s\^REEMOVN11GBI==2 [s\^ [s\^Item  PropertiesUCompObj    F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q