ࡱ> x{stuvw14^bjbj>>D\qh\qhW0ee8 $!(!"7"7"7"Q* --|$`y./*"Q*y.y.ee7"7"BS1S1S1y.Be87"7"S1y.S1S1<k7"֍Oz/'wX0/kk\Ǩy.y.S1y.y.y.y.y.0y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.c +:Numer sprawy IZRK.271.14.2022 UMOWA Nr & & & & & & & & & & & Wzr zawarta w dniu & & & & & & & .. 2022 r. w Wiskitkach pomidzy: Gmin Wiskitki z siedzib w Wiskitkach przy ul. Ko[ciuszki 1, NIP 8381426466, reprezentowan przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki RafaBa Mitur przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Wiskitki Beaty Konarskiej zwan dalej Zamawiajcym a & & & & & & & & & & & & & & . zwanym dalej WYKONAWC wyBonionym w wyniku przeprowadzenia postpowania o udzielenie zamwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z 11 wrze[nia 2019 r.  Prawo zamwieD publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 t.j.)  dalej: ustawa Pzp o nastpujcej tre[ci: PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robt budowlanych i wyposa|enia, dla zadania pn. Rewitalizacja ZespoBu Budynkw Starego MByna W Mie[cie Wiskitki Na Obiekt Muzealno - Kulturalny Wraz Z Niezbdn Infrastruktur Towarzyszc W Formule Zaprojektuj I Wybuduj  zadanie inwestycyjne Gminy Wiskitki pn.:  Rewitalizacja zespoBu budynkw starego mByna w mie[cie Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbdn infrastruktur towarzyszc na lata 2022-2023. Realizacja przedmiotu umowy zostaBa podzielona na nastpujce etapy: etap 1  obejmujcy wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich niezbdnych opinii, decyzji i uzgodnieD wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budow, a tak|e wykonanie prac przygotowawczych i zabezpieczajcych wraz z rozbirkami; etap 2  obejmujcy wykonanie robt budowlanych wedBug projektu budowlanego (w zakresie: istniejcy budynek mByna  Muzeum MByna, istniejcy budynek usBugowy naro|ny  Muzeum Regionalne, istniejcy budynek usBugowy  lokal usBugowy; oraz konieczna na tym etapie infrastruktura techniczna); etap 3  obejmujcy wykonanie robt budowlanych wedBug projektu budowlanego (w zakresie: projektowany budynek usBugowy  Centrum Kultury) wraz z infrastruktur techniczn; obejmujcy wykonanie robt budowlanych w pozostaBym zakresie, to jest z zagospodarowaniem terenu wraz z koBem mByDskim, i zakoDczenie robt, odbir robt we wBa[ciwym inspektoracie nadzoru budowlanego (uzyskanie prawomocnej decyzji na u|ytkowanie) i przekazanie Zamawiajcemu kompletu dokumentacji powykonawczej. Zakres rzeczowy przedmiotu zamwienia okre[la Program Funkcjonalno - U|ytkowy (dalej PFU) zawarty w specyfikacji warunkw zamwienia, ktry wraz z ofert Wykonawcy i wstpnym harmonogramem prac stanowi zaBcznik do niniejszej umowy. Przedmiot zamwienia musi by wykonany zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa, a tak|e zgodnie z najlepsz wiedz i do[wiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwy|szej staranno[ci. Dokumentacja projektowa i wyposa|enie winna by na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawc z Zamawiajcym. Brak konsultacji i uzgodnieD przyjtych rozwizaD w dokumentacji projektowej uprawnia Zamawiajcego bez dodatkowej zgody Wykonawcy do |dania wprowadzenia zmian w dokumentacji na ka|dym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy. Zakres rzeczowy, przedmiotu umowy, obejmuje w szczeglno[ci: wykonanie dokumentacji technicznej (projekt architektoniczno-budowlany), obejmujcej: Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU, w sposb zgodny z wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami i obowizujcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz poprzedzona konsultacjami i uzgodnieniami z Zamawiajcym uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnieD projektowych, w zakresie wynikajcym z przepisw, uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnieD i pozwoleD na realizacj projektu, projekt techniczny, przedmiar robt, kosztorys, na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, dokumentacj powykonawcz, ktra powinna zawiera dane umo|liwiajce wniesienie zmian na map zasadnicz, do ewidencji gruntw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu  zgodnie z rozporzdzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowaD geodezyjno-kartograficznych oraz czynno[ci geodezyjnych obowizujcych w budownictwie, wykonanie robt budowlanych w oparciu o opracowan i zatwierdzon dokumentacj projektow, uzyskanie, w imieniu Zamawiajcego, ostatecznej decyzji, upowa|niajce do rozpoczcia robt budowlanych. Uzyskanie, w imieniu Zamawiajcego decyzji o oddaniu do u|ytkowania obiektu budowlanego. Wykonawca zobowizany jest do bie|cego uzgadniania opracowaD projektowych, wykazu wyposa|enia i uzyskiwania akceptacji Zamawiajcego oraz do przedBo|enia Zamawiajcemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia. Wykonawca zobowizuje si do protokolarnego przekazania Zamawiajcemu w jego siedzibie: dokumentacji projektowej opracowanej w formie papierowej  opisowej i graficznej, w tym: potwierdzenia zBo|enia stosownych wnioskw do wBa[ciwych jednostek i organw administracji publicznej celem uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnieD, pozwoleD i decyzji administracyjnych - 2 egz. Projekty architektoniczno-budowalny - 5 egz. Projekt techniczny  5 egz. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robt, plan BiOZ. - 2 egz. oraz dodatkowo w/w dokumenty nale|y przedBo|y na no[niku cyfrowym  pByta CD lub pen-drive  1 egz. w wersji PDF i edytowalnej, 2) o[wiadczenia, |e projekty zostaBy wykonane zgodnie z umow, obowizujcymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktremu ma sBu|y, 3) prawomocnej decyzji upowa|niajcej do rozpoczcia robt. Opracowana dokumentacja musi speBnia wymagania okre[lone aktualnymi przepisami prawa. Wykonanie robt budowlanych i wyposa|enia obiektu w systemie - zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego. Wykonawca najpzniej w dniu zawarcia umowy przedstawi do ewentualnego zaopiniowania przez Zamawiajcego wstpny, oglny harmonogram rzeczowo-finansowy robt . PrzedBo|ony przez Wykonawc harmonogram rzeczowo-finansowy winien by spjny z uproszczon wycen robt przedBo|on przez Wykonawc do dnia podpisania umowy oraz zaakceptowan przez Zamawiajcego. Wycena bdzie miaBa jedynie charakter pogldowy i nie bdzie miaBa charakteru wi|cego. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczaBtowym. Wycena robt musi obejmowa: okres realizacji i zakres czynno[ci przygotowawczych, kolejno[ wykonywania czynno[ci oraz terminy rozpoczcia i zakoDczenia poszczeglnych etapw lub elementw robt (rozumiane jako rozdziaBy i podrozdziaBy kosztorysw ofertowych) z podaniem ich zakresu i warto[ci netto/brutto zgodnych z ofert wraz z uwzgldnieniem terminw i zakresu rzeczowo-finansowego przedmiotw odbioru cz[ciowego i koDcowego. 10. Harmonogram rzeczowo-finansowy bdzie uwzgldniaB w szczeglno[ci: kolejno[, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi roboty budowlane stanowice przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczcia i zakoDczenia robt skBadajcych si na przedmiot umowy, kolejno[ zamawiania przez Wykonawc urzdzeD i dostaw na teren budowy, zaBo|enie prowadzenia w okresie letnim i jesiennym staBych dostaw materiaBw na teren budowy w zakresie niezbdnym do zachowania cigBo[ci robt budowlanych, co najmniej na poziomie okre[lonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego; oglny opis metod realizacji robt budowlanych i etapw realizacji umowy (je|eli etapy s przewidziane); informacje dotyczce liczebno[ci personelu Wykonawcy oraz poszczeglnych typw sprztu Wykonawcy, niezbdnych do realizacji robt budowlanych lub realizacji etapu robt (je|eli etapy s przewidziane); szacowanie przerobu i pBatno[ci (brutto) w ukBadzie miesicznym. 11. Zamawiajcy mo|e zaopiniowa harmonogram, o ktrym mowa w ust. 8, w terminie 5 dni roboczych od daty przedBo|enia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgBosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie. 12. W przypadku zgBoszenia przez Zamawiajcego uwag do harmonogramu Wykonawca bdzie zobowizany do uwzgldnienia tych uwag i przedBo|enia Zamawiajcemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgBoszonych przez Zamawiajcego uwag. 13. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajcego uwzgldnienia jego uwag lub brak zgBoszenia uwag w terminie okre[lonym w ust. 12 bd uwa|ane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego. 14. W przypadku nie uwzgldnienia w caBo[ci lub w cz[ci uwag Zamawiajcego w terminie okre[lonym w ust. 12, lub gdy przedBo|ony harmonogram bdzie w ocenie Zamawiajcego niezgodny z umow, a Zamawiajcy uzna, |e zBo|enie takiego harmonogramu jest mo|liwe, Wykonawca zapBaci Zamawiajcemu kar umown w wysoko[ci 1.000,00 zB za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajcego. 15. Wykonawca ma prawo powoBywania si na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajcego, przy czym Strony zobowizuj si wspBdziaBania i wspBpracy tak|e w tym zakresie. 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy mo|e podlega aktualizacji na pisemny wniosek ka|dej ze stron umowy w zakresie przesunicia terminw realizacji poszczeglnych etapw robt (je|eli etapy s przewidziane) lub terminu zakoDczenia robt. 17. Wprowadzenie zmian w harmonogramie finansowo-rzeczowym ze wzgldu na jego niewi|cy charakter nie wymaga zmiany umowy. 18. W przypadku konieczno[ci aktualizacji harmonogramu, w szczeglno[ci, gdy jego poprzednia wersja stanie si niespjna z faktycznym postpem w realizacji przedmiotu umowy, jak rwnie| w sytuacji, w ktrej inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawc, |e harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okre[lonymi umow, a zBo|enie takiego harmonogramu jest mo|liwe, Wykonawca sporzdzi niezwBocznie, jednak nie pzniej ni| w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczno[ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajcemu do zatwierdzenia. Je|eli inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajcy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgBosi do niego uwag, przedBo|ony projekt uwa|a si za zatwierdzony tak|e przez Zamawiajcego. Zaktualizowany harmonogram zastpuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo -finansowy. 19. Je|eli inspektor nadzoru inwestorskiego zgBosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu uzasadnione odniesieniem do wymagaD realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczeglno[ci dotyczce jego niezgodno[ci z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robt, Wykonawca jest zobowizany do niezwBocznego, nie pzniej ni| w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedBo|enia poprawionego harmonogramu uwzgldniajcego uwagi inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajcego oraz postanowienia umowy. 20. Je|eli faktyczny postp robt z przyczyn le|cych po stronie Wykonawcy bdzie obiektywnie zagra|aB terminowi zakoDczenia robt lub okre[lonemu terminowi zakoDczenia etapu robt i Wykonawca z przyczyn le|cych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre[lonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym lub zajd inne istotne odstpstwa od harmonogramu, Wykonawca na |danie Zamawiajcego niezwBocznie, nie pzniej ni| w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajcemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego. 21. Program naprawczy powinien przewidywa reorganizacj sposobu wykonywania robt poprzez zwikszenie zaanga|owania sprztu, personelu, Podwykonawcw lub zasobw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapw robt (je|eli etapy robt s przewidziane) w terminach okre[lonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo - finansowym. Wykonawcy nie przysBuguje z tego tytuBu dodatkowe wynagrodzenie. 22. Je|eli przyczyna, z powodu ktrej bdzie zagro|one dotrzymanie terminu zakoDczenia robt lub okre[lonego terminu zakoDczenia etapu robt budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajcego o przedBu|enie terminu zakoDczenia robt oraz odpowiednio etapw robt (je|eli etapy s przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztw. 23. Inspektor nadzoru inwestorskiego mo|e wstrzyma wpisem do dziennika budowy wykonywanie robt budowlanych na podstawie umowy w przypadku: wykonywania robt budowlanych niezgodnie z dokumentacj projektow lub w sposb naruszajcy warunki bezpieczeDstwa, stwarzajcy zagro|enie dla |ycia i zdrowia osb znajdujcych si na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opznienia wynikBe z powodu takiego wstrzymania obci|aj wyBcznie Wykonawc, wystpienia warunkw atmosferycznych, mogcych wpByn na pogorszenie jako[ci robt, z tym zastrze|eniem, |e przed wstrzymaniem robt budowlanych w zwizku z wystpieniem tych okoliczno[ci, inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodni nowe terminy wykonania robt w harmonogramie rzeczowo--finansowym, gdyby ich kontynuacja mogBaby wywoBa zagro|enie bezpieczeDstwa bdz spowodowa niedopuszczaln niezgodno[ z dokumentacj projektow lub z pozwoleniem na budow. 24. Podjcie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminw nie uprawnia stron do odstpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robt budowlanych. Zaakceptowany przez Zamawiajcego harmonogram stanowi bdzie zaBcznik do umowy. Postp robt winien odpowiada ww. harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych terminw jest podstawowym obowizkiem Wykonawcy. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniaBe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dziaBalno[ci Wykonawcy, a majce jego zdaniem wpByw na harmonogram robt i zachowanie ww. terminw musz by zgBaszane na pi[mie Zamawiajcemu w terminie do 2 dni roboczych po zdarzeniu. Zamawiajcy (w konsultacji z inspektorem nadzoru) oceni zaistniaB sytuacj i jej wpByw na termin realizacji prac. Wykonawca, wyBcznie na wniosek Zamawiajcego, w przypadkach opznieD w realizacji etapw inwestycji, opracuje w terminie 5 dni roboczych, nowy, aktualny harmonogram i przedBo|y go do zatwierdzenia Zamawiajcemu, przy zachowaniu umownego terminu zakoDczenia robt. W przypadku zmiany terminu koDcowego robt; przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne zmiany wskazane w SWZ) wykonawca opracuje w terminie trzech dni roboczych, nowy aktualny harmonogram uwzgldniajcy przedmiotowe zmiany. (Harmonogram taki bdzie zawieraB roboty i warto[ci robt ju| wykonanych oraz pozostaBe do wykonania). Ka|da zmiana harmonogramu wymaga formy pisemnej. Wykonawca zapewni nadzr autorski nad projektem budowlanym przez caBy okres realizacji zamwienia. MATERIAAY MateriaBy i urzdzenia niezbdne do wykonania przedmiotu zamwienia dostarczy na swj koszt i ryzyko Wykonawca. U|yte materiaBy musz by nowe i odpowiada, co do jako[ci wymogom wyrobw dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie okre[lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.). MateriaBy wykorzystywane przez Wykonawc w celu wykonania przedmiotu umowy powinny w szczeglno[ci: a) odpowiada wymaganiom okre[lonym w ustawie o wyrobach budowlanych oraz STWiOR, b) posiada wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umw stowarzyszeniowych zawartych z Uni Europejsk, c) by dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, d) by przeznaczone i przydatne dla celw, do jakich zostaBy u|yte przy wykonywaniu robt budowlanych, e) by wolne od praw osb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy. Na ka|de |danie Zamawiajcego Wykonawca zobowizany jest w terminie 3 dni roboczych okaza w stosunku do wskazanych materiaBw certyfikat lub deklaracj zgodno[ci z Polsk Norm albo aprobat techniczn w odniesieniu do wyrobw nieobjtych certyfikacj. Wykonawca przed wbudowaniem materiaBw i urzdzeD musi uzyska akceptacj Inspektora nadzoru inwestorskiego TERMIN REALIZACJI Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 15 grudnia 2023 r. Wykonawca zobowizuje si wykona poszczeglne etapy, o ktrych mowa w 1 ust. 1 umowy, w nastpujcych terminach: etap 1  w terminie do 31 sierpnia 2023 r., etap 2  w terminie do 31 kwietnia 2024 r. etap 3  w terminie do 15 grudnia 2024 r. Za dzieD wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si dzieD pisemnego dokonania odbioru koDcowego robt, potwierdzonego wpisem Inspektorw nadzoru w dzienniku budowy wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami chyba, |e Zamawiajcy nie odebraB robt budowlanych - w przypadku, gdy Zamawiajcy nie odebraB robt budowlanych uznaje si, |e termin wykonania robt budowlanych okre[lony w ust. 1 nie zostaB dotrzymany, w takim przypadku za dzieD wykonania robt budowlanych przyjmuje si dzieD otrzymania przez Zamawiajcego powiadomienia Wykonawcy o usuniciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynno[ci odbiorowych i gotowo[ci do odbioru koDcowego. Zamawiajcy dopuszcza mo|liwo[ przedBu|enia realizacji umowy lub jej poszczeglnych cz[ci w sytuacjach opisanych w 23. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY Strony ustalaj, |e wynagrodzenie Wykonawcy wraz z nale|nym podatkiem od towarw i usBug VAT bdzie wynosiBo& & & & & & & & & & & & & .... zB brutto (sBownie: zBotych), zgodnie z ofert Wykonawcy, stanowic zaBcznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaBtowym i obejmuje wszelkie koszty zwizane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaBtowego Wykonawca jest zobowizany do wykonania z nale|yt staranno[ci kompletnego przedmiotu umowy, w szczeglno[ci wszelkich robt budowlanych i czynno[ci niezbdnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych w dokumentacji projektowej, wyposa|enia, materiaBw i urzdzeD objtych przedmiotem umowy. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowizany jest przekaza Zamawiajcemu do zatwierdzenia uproszczony, wstpny kosztorys ofertowy, ktry stanowi bdzie ZaBcznik nr 2 do niniejszej umowy. ZaBczony kosztorys ofertowy sBu|y bdzie jedynie pomocniczo do obliczenia wysoko[ci nale|nego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajcego z wykonania cz[ci przedmiotu umowy lub w przypadku wystpienia robt zamiennych lub dodatkowych. Zamawiajcy zgBosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedBo|enia kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia. Brak zgBoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzgldni zgBoszone uwagi w terminie 5 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajcego i w tym terminie przeka|e Zamawiajcemu poprawion wersj kosztorysu ofertowego. Wykonawca mo|e powoBywa si wyBcznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajcego. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo korekty warto[ci poszczeglnych elementw kosztorysu ofertowego w przypadku przyjcia przez Wykonawc dla robt objtych tym elementem cen ra|co odbiegajcych od [rednich cen na rynku robt budowlanych, w tym m.in. okre[lonych w publikacjach dotyczcych analizy cen robt budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim, na co Wykonawca wyra|a zgod. Zamawiajcy korygujc warto[ci poszczeglnych robt nie mo|e zmieni wynagrodzenia okre[lonego w 4 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia sytuacji powodujcej konieczno[ wprowadzenia w trakcie realizacji niniejszego zamwienia zmian w zakresie lub materiaBach w stosunku do okre[lonych w kosztorysie ofertowym - zamienne zakresy robt lub materiaBw zostan ustalone przed ich realizacj w zatwierdzonym przez Zamawiajcego protokole konieczno[ci, a ich warto[ zostanie okre[lona w oparciu o sporzdzony przez Wykonawc kosztorys szczegBowy. Wykonawca do sporzdzenia kosztorysu szczegBowego przyjmie identyczne czynniki jakie okre[liB w kosztorysie ofertowym. Zmiany dokonywane w powy|szym zakresie nie mog powodowa podwy|szenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajcy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawc ma prawo korekty warto[ci przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu prac objtych niniejsz umow. Wysoko[ wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy, o ktrym mowa w ust. 1, mo|e podlega waloryzacji zgodnie z 24 i 25 umowy. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie podlegaj zapBacie i wynagrodzenie wskazane w 4 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie pomniejszone o warto[ niewykonanej cz[ci przedmiotu umowy ustalon na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowicego ZaBcznik nr 2 do niniejszej umowy z zastrze|eniem, |e Bczna warto[ niewykonanej cz[ci przedmiotu umowy nie mo|e przekracza 15% warto[ci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytuBu nie przysBuguj |adne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania. PAATNOZCI ZapBata za wykonane prace stanowice przedmiot niniejszej umowy dokonana bdzie na podstawie faktur cz[ciowych wystawianych po realizacji poszczeglnych etapw wykonywania Umowy (etap 1 oraz etap 2) oraz faktury koDcowej wystawionej po realizacji etapu 3, przy czym wykonanie etapw zostanie potwierdzone wpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy oraz sporzdzeniem odpowiednich protokoBw odbioru. PBatno[ci, bd dokonywane na podstawie oryginaBw faktur VAT dorczonych zamawiajcemu, z zastrze|eniem, |e: podstaw do wystawienia faktur VAT za wykonanie etapu 1 oraz etapu 2, o ktrym mowa w 1 ust. 1 umowy, jest protokB odbioru cz[ciowego, o ktrym mowa w 16 ust. 1 pkt 2 umowy, potwierdzajcy pozytywny odbir etapu 1 oraz etapu 2, podpisany przez upowa|nionych przedstawicieli zamawiajcego i wykonawcy bez uwag i zastrze|eD; podstaw do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 3, o ktrym mowa w 1 ust. 1 umowy, jest protokB odbioru koDcowego, o ktrym mowa w 16 ust. 9 umowy, potwierdzajcy pozytywny odbir etapu 3, podpisany przez upowa|nionych przedstawicieli zamawiajcego i wykonawcy bez uwag i zastrze|eD. Za caBkowit i prawidBow realizacj etapu I Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko[ci 20% warto[ci wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa w 4 ust. 1. Za caBkowit i prawidBow realizacj etapu II Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko[ci 40% warto[ci wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa w 4 ust. 1. Za caBkowit i prawidBow realizacj etapu I Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w pozostaBej cz[ci warto[ci wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa w 4 ust. 1, to jest 40% warto[ci wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa w 4 ust. 1. PBatno[ci, bd dokonywane przelewem w terminie do 21 dni kalendarzowych (pBatno[ odroczona do maksymalnie 21 kalendarzowych) od daty otrzymania przez zamawiajcego prawidBowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze. Za dat zapBaty uwa|a si dzieD, w ktrym zamawiajcy zleci bankowi wykonanie przelewu. Wykonawca wystawi faktur zgodnie z danymi: Nabywca: Gmina Wiskitki ul. Ko[ciuszki 1 96-315 Wiskitki NIP 838-14-26-466 Odbiorca: Urzd Miasta i Gminy Wiskitki ul. Ko[ciuszki 1 96-315 Wiskitki Podstaw do wystawienia faktury cz[ciowej bdzie stanowi protokB odbioru cz[ciowego podpisany przez uczestnikw odbioru, do ktrego doBczony bdzie w postaci zaBcznika wykaz robt zgBoszonych do odbioru cz[ciowego oraz zakres robt budowlanych, dostaw lub usBug wykonanych przez podwykonawc i ich warto[. Wzr wykazu robt podlegajcych odbiorowi cz[ciowemu, Wykonawca winien uzgodni z Zamawiajcym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstaw do wystawienia faktury koDcowej bdzie stanowi protokB bezusterkowego odbioru koDcowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikw obioru, do ktrego doBczony bdzie w postaci zaBcznika wykaz robt zgBoszonych do odbioru koDcowego oraz zakres robt budowlanych, dostaw lub usBug wykonanych przez podwykonawc i ich warto[. Wzr wykazu robt podlegajcych odbiorowi koDcowemu, Wykonawca winien uzgodni z Zamawiajcym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego. ZapBata faktury za wykonane prace nastpowa bdzie w terminie do 21 dni liczc od daty otrzymania przez Zamawiajcego prawidBowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Strony umowy zgodnie o[wiadczaj, i| zapBata wynagrodzenia nastpi w dniu obci|enia rachunku bankowego Zamawiajcego poleceniem zapBaty. ZapBata za wykonane prace stanowice przedmiot umowy bdzie realizowana metod podzielonej pBatno[ci, o ktrej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usBug (Dz.U.2021.685 t.j.). W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawc w ust. 4 rachunek bankowy, na ktry ma nastpi wypBata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotw zrejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre[lonych i przywrconych do rejestru VAT, Zamawiajcemu przysBuguje prawo wstrzymania zapBaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawc wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opznienie Zamawiajcego w zapBacie nale|nego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bd naliczane za ten okres odsetki za opznienie w wysoko[ci odsetek ustawowych. Wykonawca oraz Zamawiajcy ponosz solidarn odpowiedzialno[ za zapBat wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawc. Za roboty wykonane przez podwykonawcw pBatno[ci realizowa bdzie Wykonawca. W przypadku powierzenia przez Wykonawc cz[ci zamwienia Podwykonawcom, faktury Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostan opBacone, pod warunkiem przedBo|enia przez Wykonawc dokumentw potwierdzajcych uregulowanie zobowizaD Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcw, w szczeglno[ci pisemnego o[wiadczenia podwykonawcy i dalszych podwykonawcw. Wstrzymanie przez Zamawiajcego zapBaty do czasu wypeBnienia przez Wykonawc wymagaD, o ktrych mowa powy|ej, nie jest traktowane jako opznienie Zamawiajcego w zapBacie nale|nego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bd naliczane za ten okres odsetki za opznienie w wysoko[ci odsetek ustawowych. Zamawiajcemu przysBuguje prawo do wstrzymania cz[ci wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze zBo|onej przez niego faktury w cz[ci odpowiadajcej warto[ci wykonanych przez Podwykonawcw robt, w przypadku niedostarczenia o[wiadczeD przez Wykonawc od Podwykonawcw i dalszych Podwykonawcw o otrzymaniu kwot nale|nych im z tytuBu umowy z Wykonawc. W przypadku zamwieD na roboty budowlane, ktrych termin wykonania jest dBu|szy ni| 12 miesicy, je|eli umowa przewiduje zapBat wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy w cz[ciach, warunkiem zapBaty, przez zamawiajcego, drugiej i nastpnych cz[ci nale|nego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodw zapBaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktrych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorcym udziaB w realizacji odebranych robt budowlanych; Postanowienia, o ktrych mowa w ust. 7 maj zastosowanie do zapBaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku speBnienia wymagaD, o ktrych mowa w 16 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiajcy nie wypBaca zaliczek na poczet wykonania robt. MECHANIZM PODZIELONEJ PAATNOZCI Wprowadza si nastpujce zasady dotyczce pBatno[ci wynagrodzenia nale|nego dla Wykonawcy z tytuBu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pBatno[ci: Zamawiajcy zastrzega sobie prawo rozliczenia pBatno[ci wynikajcych z umowy za po[rednictwem metody podzielonej pBatno[ci przewidzianej w przepisach ustawy o podatku od towarw i usBug. Wykonawca o[wiadcza, |e rachunek bankowy wskazany na fakturze: jest rachunkiem umo|liwiajcym pBatno[ w ramach mechanizmu podzielonej pBatno[ci, o ktrym mowa powy|ej, jest rachunkiem znajdujcym si w elektronicznym wykazie podmiotw prowadzonym od 1 wrze[nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktrym mowa w ustawie o podatku od towarw i usBug. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie speBnia warunkw okre[lonych w pkt. 2b), opznienie w dokonaniu pBatno[ci w terminie okre[lonym w umowie, powstaBe wskutek braku mo|liwo[ci realizacji przez Zamawiajcego pBatno[ci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej pBatno[ci bdz dokonania pBatno[ci na rachunek objty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do |dania od Zamawiajcego jakichkolwiek odsetek / odszkodowaD lub innych roszczeD z tytuBu dokonania nieterminowej pBatno[ci. W przypadku zamiaru zBo|enia ustrukturyzowanej faktury wykonawca zobowizany jest do poinformowania Zamawiajcego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej zBo|enia. Zamawiajcy niezwBocznie przeka|e wykonawcy informacj o numerze konta na platformie PEF. SPOSB REPREZENTACJI Zamawiajcy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktw z Wykonawc ustanawia osoby: Jacek Walczak, tel. 46854 50 28,  HYPERLINK "mailto:Jacek.Walczak@Wiskitki.pl" Jacek.Walczak@Wiskitki.pl Konrad Gruza, tel. 46854 50 37,  HYPERLINK "mailto:Konrad.Gruza@Wiskitki.pl" Konrad.Gruza@Wiskitki.pl Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowizkw umownych i kontaktw z Zamawiajcym ustanawia osob: & & & & & & & & & & & tel.: & & & & & & & & , e-mail: & & & & & & & & Strony zobowizuj si do wzajemnego i niezwBocznego powiadamiania si na pi[mie o przeszkodach w wypeBnianiu wzajemnych zobowizaD w trakcie wykonywania zamwienia. Strony zobowizuj si do niezwBocznego, pisemnego powiadomienia o ka|dej zmianie adresw, siedzib, firmy, osb reprezentujcych, numerw telefonw, numerw faksw i adresw poczty elektronicznej. OBOWIZKI ZAMAWIAJCEGO Do obowizkw Zamawiajcego nale|y: protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; zapewnienie na swj koszt nadzoru inwestorskiego; przeprowadzenie odbioru cz[ciowego robt; odbioru nale|ycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie protokoBu odbioru koDcowego; dokonanie zapBaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach okre[lonych w 5 umowy. OBOWIZKI WYKONAWCY Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktrym mowa w 4 ust. 1, zobowizany jest w szczeglno[ci do: wykonania i oddania do u|ytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej, obowizujcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt budowlanych, obowizujcymi przepisami, w szczeglno[ci ustaw Prawo budowlane, obowizujcymi Polskimi Normami i dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umw stowarzyszeniowych zawartych z Uni Europejsk, wykonania i kierowania robotami objtymi umow przez osoby posiadajce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; uzyskania przed rozpoczciem robt wszystkich niezbdnych dokumentw, w szczeglno[ci zezwoleD, pozwoleD, opinii, uzgodnieD, a tak|e zapewnienie wymaganych przepisami prawa (bran|owymi) nadzorw technicznych; speBnienia warunkw i uwag zawartych w uzgodnieniach bran|owych zarzdcw infrastruktury technicznej, ktre zostaBy naBo|one na Zamawiajcego lub Wykonawc, zapewnienie nadzoru technicznego z ramienia wBa[cicieli sieci uzbrojenia terenu oraz poniesienie kosztw tego nadzoru, dostarczenie Zamawiajcemu protokoBw odbioru z wBa[cicielami sieci uzbrojenia terenu, opracowania planu bezpieczeDstwa i ochrony zdrowia uwzgldniajcego specyfik i warunki prowadzenia robt budowlanych; zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzeD, zabudowaD prowizorycznych, niezbdnych zabezpieczeD i wszystkich innych czynno[ci koniecznych do zrealizowania robt. Wykonawca jest zobowizany zabezpieczy i oznakowa prowadzone roboty w sposb umo|liwiajcy bezpieczne korzystanie z obiektw przylegBych do terenu robt oraz dba o stan techniczny i prawidBowo[ oznakowania przez caBy czas trwania realizacji przedmiotu umowy; przechowywania na terenie budowy i udostpniania Zamawiajcemu, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy zgodnie z obowizujcym Prawem Budowlanym a tak|e jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postpem robt; opomiarowania na terenie budowy wody, prdu oraz bie|cej regulacji pBatno[ci za ich zu|ycie; utrzymania terenu budowy i terenu przylegBego do terenu budowy w stanie wolnym od przeszkd komunikacyjnych, przestrzegania przepisw prawa o ruchu drogowym, zapewnienie przez czas realizacji robt wBa[ciwej organizacji ruchu drogowego; wykonania przedmiotu umowy z materiaBw odpowiadajcych wymaganiom okre[lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na ka|de |danie Zamawiajcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentw potwierdzajcych jako[ i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczeglno[ci: certyfikatw "na znak bezpieczeDstwa", certyfikatw zgodno[ci lub deklaracji zgodno[ci, atestw, [wiadectw pochodzenia u|ywanych materiaBw. Przedstawienie przez Wykonawc certyfikatw, deklaracji zgodno[ci i atestw lub wykonanie badaD jako[ciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno[ci za niewBa[ciw jako[ materiaBw i nienale|yte wykonanie robt; dokonania wszelkich wBczeD i przeBczeD infrastruktury technicznej w zwizku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztw z tym zwizanych; przeprowadzenia rozruchu urzdzeD i instalacji; przeprowadzenie na |danie Zamawiajcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badaD jako[ciowych, pomiarw, prb i sprawdzeD w odniesieniu do wykonanych robt i zastosowanych przez Wykonawc materiaBw wraz z przekazaniem Zamawiajcemu odpowiednich protokoBw, ekspertyz; zapewnienia na wBasny koszt transportu odpadw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, Bcznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwrca odpadw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.) ma obowizek zagospodarowania powstaBych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadw zgodnie z ustaw o odpadach i ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony [rodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j.) oraz w razie potrzeby zgBosi informacj o wytwarzanych odpadach do Urzdu Miasta i Gminy Wiskitki; ponoszenia peBnej odpowiedzialno[ci za stan i przestrzeganie przepisw BHP, ochron ppo|. i dozr mienia na terenie robt, jak i za wszelkie szkody powstaBe w trakcie trwania robt na terenie przyjtym od Zamawiajcego lub majcych zwizek z prowadzonymi robotami; zapewnienia obsBugi geodezyjnej przez uprawnione sBu|by geodezyjne obejmujcej wytyczenie oraz bie|c inwentaryzacj powykonawcz; zawiadomienia Zamawiajcego o konieczno[ci wykonania robt nieprzewidzianych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczno[ci ich wykonania; ka|dorazowego zgBaszania Zamawiajcemu przypadkw zajcia pasa drogowego oraz ewentualnych kolizji z istniejcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a tak|e zieleni (drzewa, krzewy); zabezpieczenia i ochrony drzew i krzeww zlokalizowanych na placu budowy, a nieprzeznaczonych do usunicia; ponoszenia peBnej odpowiedzialno[ci za stosowanie i bezpieczeDstwo wszelkich dziaBaD prowadzonych na terenie robt i poza nim, a zwizanych z wykonaniem przedmiotu umowy; ponoszenia peBnej odpowiedzialno[ci za szkody oraz nastpstwa nieszcz[liwych wypadkw pracownikw i osb trzecich, powstaBe w zwizku z prowadzonymi robotami, w tym tak|e ruchem pojazdw; w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robt, urzdzeD budowlanych, obiektw budowlanych ssiadujcych lub znajdujcych si na terenie przylegBym do terenu budowy, bdz jakichkolwiek maszyn czy urzdzeD, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych; zabezpieczenia instalacji, urzdzeD i obiektw na terenie prowadzonych robt i w jego bezpo[rednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robt; uporzdkowania terenu budowy po zakoDczeniu robt, zaplecza budowy, jak rwnie| terenw ssiadujcych zajtych lub u|ytkowanych przez Wykonawc, w tym dokonania na wBasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenw, nawierzchni lub instalacji; kompletowania w trakcie realizacji robt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koDcowego kompletu dokumentw niezbdnych przy odbiorze; wykonania niezbdnych badaD potwierdzajcych wBa[ciwo[ci i prawidBowe wykonanie, w tym wypeBnienia i zBo|enia wniosku wraz z zaBcznikami o przeprowadzenie badania technicznego urzdzeD ci[nieniowych podlegajcych dozorowi technicznemu, o ktrych mowa w Rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki SpoBecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunkw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektrych urzdzeD ci[nieniowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 135, poz. 1269). W przypadku, gdy jakie[ urzdzenie nale|ce do w/w instalacji podlega zgBoszeniu, po stronie Wykonawcy le|y dokonanie zgBoszenia w imieniu Zamawiajcego, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie i nadzorowanie odbioru urzdzenia przez Urzd Dozoru Technicznego, uzyskanie odbioru oraz przekazanie Zamawiajcemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskan decyzj) do czasu podpisania protokoBu odbioru koDcowego potwierdzajcego prawidBowe wykonanie danego zamwienia; usunicia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzr inwestorski w trakcie trwania robt w terminie nie dBu|szym ni| termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunicia; niezwBocznego informowania Zamawiajcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych lub okoliczno[ciach, ktre mog wpByn na jako[ robt budowlanych lub termin zakoDczenia robt budowlanych; umo|liwienia wstpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; w razie konieczno[ci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestorw sieci, udostpnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowizany jest skoordynowa prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie; ponoszenia wyBcznej odpowiedzialno[ci za wszelkie szkody bdce nastpstwem niewykonania lub nienale|ytego wykonania przedmiotu; pisemnego zgBaszania robt do odbioru zgodnie z 16 umowy; przekazania Zamawiajcemu na dzieD zgBoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej (wraz z powykonawcz inwentaryzacj geodezyjn) oraz innych dokumentw zwizanych z przedmiotem odbioru, do ktrych nale| w szczeglno[ci certyfikaty, deklaracje zgodno[ci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, [wiadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, protokoBy badaD i sprawdzeD, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wBa[ciwych organw, gestorw sieci, a tak|e instrukcje obsBugi i konserwacji (w jzyku polskim) dla zamontowanych urzdzeD; przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajcego osb w zakresie obsBugi urzdzeD instalacji wentylacji, grzewczo-chBodzcej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i o[wietleniowej; udziaBu w przegldach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajcego i zapewnienie usunicia wad stwierdzonych podczas tych przegldw; informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie. Wykonawca zobowizuje si do bie|cego uzgadniania i wspBpracy z Zamawiajcym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robt budowlanych w okresie realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bd dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w siedzibie Zamawiajcego, przy udziale osb wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi reprezentujcych Wykonawc. SkBad osobowy oraz omwione zagadnienia bd ujmowane w ka|dorazowo sporzdzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowizek przedkBadania dokumentw potwierdzajcych stopieD zaawansowania robt budowlanych. NADZR NAD PRACAMI W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajcy mo|e ustanowi Inspektorw nadzoru inwestorskiego, o ktrych poinformuje Wykonawc. Obowizki inspektorw nadzoru inwestorskiego wynikaj wprost z przepisw prawa budowlanego i uzupeBniaj niewymienione w umowie obowizki Zamawiajcego, ktrego interesy reprezentuj inspektorzy, w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca zobowizany jest zapewni na wBasny koszt nastpujce osoby, ktre bd peBni funkcje: Kierownik budowy  posiadajcy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno[ci konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeD, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporzdzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadajce, wa|ne uprawnienia budowlane, ktre zostaBy wydane na podstawie wcze[niej obowizujcych przepisw; jedn osob posiadajc uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno[ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzdzeD elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeD zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporzdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadajce, wa|ne uprawnienia budowlane, ktre zostaBy wydane na podstawie wcze[niej obowizujcych przepisw. Osoba ta bdzie peBniBa funkcj Kierownika robt w/w specjalno[ci i zakresie; jedn osob posiadajc uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno[ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzdzeD cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych bez ograniczeD zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporzdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadajce, wa|ne uprawnienia budowlane, ktre zostaBy wydane na podstawie wcze[niej obowizujcych przepisw. Osoba ta bdzie peBniBa funkcj Kierownika robt w/w specjalno[ci i zakresie.; jedn osob posiadajc uprawnienia konserwatorskie do kierowania pracami w zakresie koniecznym dla ochrony zabytkw ruchomych i nieruchomych na obiekcie/w strefie objtej ochron konserwatorsk  w zwizku z realizacj robt budowlanych objtych niniejsz umow. Obowizki kierownika budowy oraz kierownikw robt, wynikaj wprost z przepisw prawa budowlanego i uzupeBniaj niewymienione w umowie obowizki Wykonawcy, ktrego interesy reprezentuje kierownik budowy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi peBn prawn odpowiedzialno[ za dziaBania i zaniechania kierownika budowy. Zmiana osb, o ktrych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by uzasadniona przez Wykonawc na pi[mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajcego. Zamawiajcy zaakceptuje tak zmian w terminie 7 dni od daty przedBo|enia propozycji. Wykonawca jest zobowizany do przygotowania zmiany kierownika budowy we wBa[ciwym Inspektoracie Nadzoru Budowla.026<>Pfprӿ{ӌpepeeppM8)hF^#h3B*CJOJQJ^JaJph/hF^#h35B*CJOJQJ\^JaJphhF^#h3CJaJhF^#hGCJaJ!hF^#h3B*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hG5B*OJQJ\^Jph!h5B*OJQJ\^Jph'hF^#h35B*OJQJ\^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph5jhF^#hVB*OJQJU^JmHnHphu>r ( * , > @ ` $$ & F  $]a$gd3 $]a$gdG $r]ra$gdG$a$gdG $$a$gdG$ d`a$gdG$$  r dhdh . B Z ^ d f z ~   2 4 H  ~~~~~fff~/hF^#hG5B*CJOJQJ\^JaJph/hF^#h35B*CJOJQJ\^JaJph)hF^#h.B*CJOJQJ^JaJph)hF^#hB*CJOJQJ^JaJph)hF^#hG{B*CJOJQJ^JaJph)hF^#h3B*CJOJQJ^JaJph)hF^#hGB*CJOJQJ^JaJph" & ( * , |   < > @ ^ ` x 2ԿԪԿԿkkRRRR1hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_HaJph9hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_HaJnHphtH!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph)hF^#h30B*CJOJQJ^JaJph)hF^#h3B*CJOJQJ^JaJph)hF^#hGB*CJOJQJ^JaJph,hF^#hG5B*CJOJQJ^JaJph2Pp " ":<`bdͱ||||||ccccJ1hF^#h-'aB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#hSIB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#h3B*CJOJPJQJ^J_HaJph7hF^#hSI6B*CJOJPJQJ]^J_HaJph7hF^#h36B*CJOJPJQJ]^J_HaJph1hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#hzB*CJOJPJQJ^J_HaJphdB   ,rx~4:@R枞qqqqqqqqqqq9hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_HaJnH phtH hWCJOJPJQJ^JaJ*hRhR6CJOJPJQJ]^JaJ1hF^#hmAB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#h_B*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#h-qB*CJOJPJQJ^J_HaJph#` B VD l!P#$$$%%($ & F(d1$^`a$gdU $ & F'd*$1$7$8$9D^`a$gdU$ & F#d1$a$gdU&$S^S`a$gdR$ & F#x1$a$gdURXhj>~ 24DTV@VȫoRR9hF^#hzB*CJOJPJQJ^J_HaJnH phtH <hF^#hF85B*CJOJPJQJ^J_HaJnH phtH 9hF^#hswB*CJOJPJQJ^J_HaJnH phtH 9hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_HaJnH phtH 9hF^#h=B*CJOJPJQJ^J_HaJnH phtH 3hhqB*CJOJPJQJ^J_HaJnH phtH V24Z @ B D v ,!2!4!j!l!!!!⫫ŌoooooooRRR9hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_HaJnH phtH 9hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH<hF^#hF85B*CJOJPJQJ^J_HaJnH phtH 3hoB*CJOJPJQJ^J_HaJnH phtH 9hF^#h3B*CJOJPJQJ^J_HaJnH phtH 9hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_HaJnH phtH  !!!!"v"""""#,#2#4#N#P######$$$t$$$$$$$$$%%%,%2%4%%%%%%%%%&2&t&&&& ','2'4'''''(2(t(((((9hF^#h!{yB*CJOJPJQJ^J_HaJnH phtH 9hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_HaJnH phtH 9hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_HaJnH phtH B(((((,)2)4)V)X)))))*$*&*(***,*<*>***&+(+,+2+4+l+p+v+ŨŋnnnQ9hF^#hzB*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH9hF^#h9KuB*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH9hF^#hB*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH9hF^#h!{yB*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH9hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH9hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_HaJnH phtH (X)***,L--//001l$ d1$7$8$9D^a$gdkP $ & F% d1$7$8$9D^`a$gdU$ & F&d1$7$8$9D^`a$gdU$ & F) d*$1$7$8$9Da$gdU"$ & F' SSWd*$1$7$8$9D^S`Wa$gdU v+++++,2,|,,,&-(-,-2-4-J-L-l-p-v-------.Z.&/(/,/2/4/l/p/v/x/z////////////////Ũ9hF^#hB*CJOJPJQJ^J_HaJnHphtH9hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_HaJnHphtH9hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH9hF^#hzB*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH4/00000000000,1214161p1r111111111111111ŨŋŨnnnnnQnQ9hF^#hkPB*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH9hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH9hF^#h_B*CJOJPJQJ^J_HaJnHphtH9hF^#h!{yB*CJOJPJQJ^J_HaJnHphtH9hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_HaJnHphtH9hF^#h@B*CJOJPJQJ^J_HaJnHphtH1222222,3032343333333333334.4V4X44445,525⨋nQnnn9hF^#hzB*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH9hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH9hF^#hW5B*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH9hF^#h9KuB*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH9hF^#hkPB*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH9hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH1233X456:n:*==AhBC|DF{{{{$$ & F:d1$a$gdU $d1$a$gdd(u$$ & F9d1$a$gdU$ & F) d*$1$7$8$9Da$gdU$  d*$1$7$8$9D^`a$gd9Ku$  d*$1$7$8$9D^`a$gd!/2545H55555555555566&6\66ŨllP11llllPl=hF^#hlB*CJKHOJPJQJ^J_H9aJnHphtH7hhqB*CJKHOJPJQJ^J_H9aJnHphtH=hF^#hF8B*CJKHOJPJQJ^J_H9aJnHphtH9hF^#hlB*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH9hF^#h=AB*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH9hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH9hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH66666647v7|777777777778 88888N8R8V88 9*94999::ĥnnnnnn3hhqB*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH9hF^#hTB*CJOJPJQJ^J_H9aJnHphtH=hF^#hTB*CJKHOJPJQJ^J_H9aJnHphtH=hF^#hF8B*CJKHOJPJQJ^J_H9aJnHphtH7hhqB*CJKHOJPJQJ^J_H9aJnHphtH#::: ::J:N:T:V:l:n:::4;;;;;<<<<(<H<L<R<V<X<<(=*=2=4=\========>>>4>8>>>V>n>t>4??????@@@4@8@>@洛1hF^#hTB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#hd(uB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#h3B*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_HaJph=>@V@n@t@4AAAAAAAABBB4B8B>BVBfBhBtB4CCCCCCCCDDD4D8D>DVDnDtDzD|DDDDEE EE4EEEEFFFF$FFFJFPFhFFFF+hoB*CJOJPJQJ^J_HaJph+hhqB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#hd(uB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#hTB*CJOJPJQJ^J_HaJph?FF4GGGGGHHHHH$HFHJHPHhHHHHH4IIIIIIIJJJJ$JFJJJPJ`JhJrJ~JJJJ4KPKVKKKKKKLLL$L2L6LN^NhNNN.O4O6OVOXOZO\O^OOOOPlPvPzP|PPʹ͞ʹr+hoB*CJOJPJQJ^J_HaJph+h-$B*CJOJPJQJ^J_HaJph+hhqB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#hd(uB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#hTB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#h66B*CJOJPJQJ^J_HaJph,PPPPPPQQ2Q4Q6Q8QQVQfQQQRR"R&R*R,R.R0R4RfRjRpRtRRRRR S4SSST&T,T:T>TNTpTtTzTTTT混1hF^#hswB*CJOJPJQJ^J_HaJph+hoB*CJOJPJQJ^J_HaJph+h-$B*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#hd(uB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#hTB*CJOJPJQJ^J_HaJph2TTTU4UXUV&V(V.VVrVtVzVVVVW4WX&X(X.XXPXrXtXzXXXXXY4YTYzY|YYYYYYYYYYZ Z.Z0Z6ZBZRZlZZZ4[[[[[\ \.\0\6\<\B\R\d\ʹ1hF^#hd(uB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#hTB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#h?B*CJOJPJQJ^J_HaJphGd\l\t\\4]]]]]]]]^ ^.^0^6^B^N^P^R^l^^^4_t_____` ```$`B`R`Z```4aaaaaaaab bbb$bBbRbZbbbb4ccccccccdd ddd1hF^#hPB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#hd(uB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#hTB*CJOJPJQJ^J_HaJphGd$d>dBdJdRdZdddd4e8e:e>eeeeef f ff@fBfHfRff4gggggh h hh@hBhHhRhvhxhzh|hh4iiiiiiij j jj@jBjHjPjRjjk"k4kkkkkl l l1hF^#hd(uB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#h^^B*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#hTB*CJOJPJQJ^J_HaJphG lllBlDlHlRl\llm4mPmmmmmn n nnBnHnRn~nnnn4oooooooooop pp6pBpRplpppp4qqqqq1hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#h3B*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#hd(uB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#hB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#hTB*CJOJPJQJ^J_HaJph3qqqqqrr.r6rBrJrLrRrrs4sFsHsssssssttttt0t4tBtRtptt$u0u4uDuuuuuv vvvvBvDvFvHvRvv4w8wwFwZwwwwwxx x"x&x,xBxRxXxZx\x~xxx(y4yyyyyyyz*z2z4z8z>zBzFzRzfznzzzz4{J{L{ͷ͞ͷ͈+hF8B*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#h3B*CJOJPJQJ^J_HaJph+hoB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#hF8B*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#he&B*CJOJPJQJ^J_HaJph.zL{||(|}f.Ҁzz$ & F h|d^|`a$gd+$ hd^a$gdBv$ & F hda$gdBv$ & F h|d^|`a$gdXz $$ & F $hd1$^ha$gd!/$ & F=d1$a$gdUL{{||||&|(|B|R|||||||||}} } }}}}4}F}|}}}}~B~R~t~v~x~~~~~~зve!hahaB*OJQJ^Jph!hF^#hLaB*OJQJ^JphhoB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph1hF^#h!/B*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#h@]B*CJOJPJQJ^J_HaJph+h@]B*CJOJPJQJ^J_HaJph'~~~~~ 4:`df,.BRftЀҀ4N,.28BRh4N,.28BRh!hF^#hBvB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hahaB*OJQJ^Jph!hF^#hXzB*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphC(4Rʅ .BRbdhn4P~ʇ "ݾݭzii!hF^#h6B*OJQJ^Jph!hF^#h$B*OJQJ^Jph!hF^#hqB*OJQJ^Jph!hF^#hF8B*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h+B*OJQJ^JphhaB*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph!hF^#hBvB*OJQJ^Jph)*nȉ$Jw$ & F> da$gdU$ & F _hd^h`a$gd!/$ hda$gd-q$ & F hda$gd-q$ & F h|d^|`a$gd!/ $$ & F $ h|d^|a$gd+ "$(*2BRfhlprʈ̈&4<BHPX`bhlnƉȉ؉ډ̻̭̜̻̭̎}̜!hF^#hB eB*OJQJ^Jphh%FB*OJQJ^Jph!hF^#h$B*OJQJ^JphhRB*OJQJ^Jph!hF^#hQsB*OJQJ^Jph!hF^#h-qB*OJQJ^Jph!hF^#hF8B*OJQJ^Jph!hF^#hqB*OJQJ^Jph1:HNXr|~Ί@ҋԋ؋ NX@bҍԍ؍܍@NX"$@\ҏԏ؏܏ HJNVXhݻ!hF^#h;B*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph!hF^#h$B*OJQJ^JphJh"$&(*,.02468:<@DFlܑޑNXh@lܓޓNXh@'hF^#h>5B*OJQJ\^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h-'aB*OJQJ^Jph!hF^#h}B*OJQJ^Jph!hF^#hQB*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph;@l̕Еܕޕ&<NXҖ@Hjҗԗޗ&0@NZęƙҙԙؙܙ&0hgB*OJQJ^Jphh-$B*OJQJ^Jph!hF^#h;X&B*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#hzB*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph<ƙfZxƶ$ da$gd-z<$ da$gdl+$ & F< d^`a$gdU$ & F `dxa$gdRf $$ & F $ & F> `da$gdU$ & F> _da$gdU ,@bnқ؛&0<@vҝ؝ޝ&0<@vҟ؟&0<|@Z|!hF^#hxB*OJQJ^Jph!hF^#hzB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphhaB*OJQJ^JphDҡء&08RV@Zzңأ&08RV@Zzҥإ&08RVܦ.@\vڧ0<RX^dfhjlpݼ%hF^#hM1k@B*OJQJ^JphhgB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphJҨ֨ "8>@VXZvک$0RX`bdfhlΪ@vګ".RX^fhlά@v۹!hF^#hxB*OJQJ^Jph!hF^#h{KB*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph!hF^#htB*OJQJ^Jph!hF^#hM1kB*OJQJ^Jph%hF^#hM1k@B*OJQJ^Jph6̭ڭBPRVX\bdҮ68@Dvگ RX\ʰҰ "@^fv~ұڱ$Jݻ̻̻̪!hF^#h](FB*OJQJ^Jph!hF^#hB*OJQJ^Jph!hF^#hRfB*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^JphCJRVXp $0<>@LNvڳLRXvx  "$(@v̸̸!hF^#hp5B*OJQJ^Jph!hF^#hfoB*OJQJ^Jph'hF^#hp; 5B*OJQJ\^Jph!hF^#hp; B*OJQJ^Jph!hF^#h-z<B*OJQJ^Jph!hF^#h](FB*OJQJ^Jph;ĵȵڵLRXĶƶ̶0@xz*NPRXb(.@R\ĹRX\prݾ!hF^#hl+B*OJQJ^Jphh?B*OJQJ^Jphhl+B*OJQJ^Jphh](FB*OJQJ^Jph!hF^#h-z<B*OJQJ^Jph!hF^#h](FB*OJQJ^Jph!hF^#hfoB*OJQJ^Jph9@LNRVZbȻ>RX|ڼ 4@ֽ"$Ch-z<h-z<5@B*CJOJPJQJ\^J_HaJnHphtH!hF^#h-z<B*OJQJ^Jph!hF^#hU8B*OJQJ^JphhaB*OJQJ^Jph!hF^#h](FB*OJQJ^Jph1$lNܿp2`H$ & F Zda$gdo|$ & F Z|d^|`a$gdU8$ & F Z|d^|`a$gdo|$ & F Z|d^|`a$gdo| $1$`a$gd-z<$RX^jl|ھ.@LNtڿܿRVX|&@Z྾}lllllllllllllllll!hF^#h>B*OJQJ^Jph=hF^#h-z<@B*CJOJPJQJ^J_HaJnHphtHChF^#h-z<5@B*CJOJPJQJ\^J_HaJnHphtHCh-z<h-z<5@B*CJOJPJQJ\^J_HaJnHphtH=h-z<h-z<@B*CJOJPJQJ^J_HaJnHphtH*Z|RVX|&,@npRVX|&,@RVX|&,02@Nh-$B*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphRRVX| @t~:@RX| 6@Z^`z RXZ|@JLPz RX!hahaB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h-z<B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphJXZ|@JLPz RXZ|(*@JLPz RXZh|@FHJLPz RXZ|!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#hU8B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphP@JLPz RXZ|@JLPz RXZ|~@JLPz RXZ|24@JLP\ݻ!hF^#hXB*OJQJ^Jph!hF^#h](FB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphJH4 (h.||n$ & F@da$gdU$ & F@d^a$gdU$ & F@ cda$gdU$ cda$gd-z<$$ & F$ & F da$gdo|$ & F |d^|`a$gdX$ & F |d^|`a$gdo| \&468@RXZfh|@JLP24@RXZ|!hF^#h(uB*OJQJ^Jph!hF^#hInB*OJQJ^Jph!hF^#hU8B*OJQJ^Jph!hF^#h9@B*OJQJ^Jph!hF^#hp5B*OJQJ^Jph!hF^#hXB*OJQJ^Jph< $@`bfRVXZ| $&(@VZfh(RXZ|@J,.RXZ|̻̻!hF^#h.)B*OJQJ^Jph!hF^#h-z<B*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph!hF^#hInB*OJQJ^JphC@n~RXZ| @RXZ|@PRXZ|@|6RXZ|"@D!hF^#h>B*OJQJ^Jph!hF^#h_6B*OJQJ^Jph!hF^#h-z<B*OJQJ^Jph!hF^#h.)B*OJQJ^JphIFu6m$ & F c|d^|`a$gdU$ & F c|d^|`a$gdU$ & Fda$gdU$ & Fd^a$gdU$ & F cda$gdU$$ & F d^ $da$gd.)$ & F@da$gdU DFr#)*+,-67>CDESWXYZ_`amstu$HRX̶̶̶̶hF^#h.)0JOJQJ^J*jhF^#h.)B*OJQJU^Jph!hF^#h.)B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^JphBXZdt|@ 46RXZ^b|@68RXZ^b|@TV^d!hF^#h\B*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h.)B*OJQJ^Jph!hF^#h3B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphC8V< HHznT$ & F Z|d^|`a$gdU $$ & F 2$ & F d^`a$gdU$ & F d^`a$gdU$ & F |d`|a$gdU$ & F |d`|a$gdU$ & F |d`|a$gdU$|d`|a$gd!/:<RXZ\`d|  @FHFHRXZ\`r|@>D̻!hF^#h)B*OJQJ^Jph!hF^#hp5B*OJQJ^Jph!hF^#hB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphCDRXZ\`dr|@RXZ\`r|@>NPRXZ\`hr|@>RXZ\`r|!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h<B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphPHP& g$ & F G d^ `a$gdU$ & F d`a$gdU$ & F  d^ `a$gdU$ & F  d^ `a$gdU$ & F  d^ `a$gdU$ & F  d^ `a$gdU |$&@RXZ\`r|@>RXZ\^`r| @t>RXZ\`v|!hF^#hf{fB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphP@RXZ\`v|@         R X Z \ ` v | ~        @         > R X Z \ ` r v |      @        2!hF^#hQB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphP2RXZ\`rv|@RXZ\`v|<>@RXZ\`v|@lnRXZ\`v!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphP >nP(~ #0%d'(n061$ & F Ld^`a$gdU$ & F L d^ `a$gdU$ & F Gd`a$gdU$ & F G d^ `a$gdUv|:@dp (*.@DRX|@JN~,24<RXh|8@H\b,2!hF^#h B*OJQJ^Jphhu;-B*OJQJ^Jph!hIhIB*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphK24RXp|8@bh,24RXp|8@NPb&(,24RXp|8@\b|~  , 2 4 R X |      !hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphW !!8!@!b!!!!!!"","2"4"R"X"p"|""""##8#@#b#######$$,$2$4$R$X$|$$$$%%.%0%8%@%H%b%%%%%%%&&,&2&4&R&X&p&|&&&&''8'@'b'd''''''((,(2(4(R(!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphWR(X(|(((((())0)8)@)H)b))))))))**,*2*4*R*X*p*|****++8+@+\+b++++++++,,,,2,4,<,R,X,|,,,--8-@-\-b--------..,.2.4.R.X.|....//8/@/\/b/!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphWb/r/t//////00,02040R0X0l0n0|000011.101416181<1@1f111111111222"282R2X2n2|222 33$3<3@3f333333333444"4!hF^#h3B*OJQJ^Jph!hF^#hQHB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphC6113B5789Z=>?Z@dEEz $$ & F R$ & F Zhd^h`a$gdU$ & F Qd`a$gdU$ & F Q d^ `a$gdU$ & F L d^ `a$gdU$ Ld^a$gdOh "484R4X4|4444 55<5@5B5f5555555666"686R6X6n6|666 77<7@7f777777778888"888R8X8^8n8|88888888888899<9@9f999999̻!hF^#h/B*OJQJ^Jph!hF^#h6AB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphJ999:::":8:R:X:l:p:|::::::<;@;f;;;;;;;<<"<8<R<X<p<|<<<<<<=@=X=Z=f======>>">8>R>X>l>|>>>>>>>(?B*OJQJ^JphP@@"@8@R@X@Z@|@@@@@@B*OJQJ^JphWGGGGHH"H8HRHXHlHnH|HHHHHH0I2I4I@IFITIVIXIbIIIIIIIJJJJHJRJXJ^J|JJJJJJK@KKKKKKKKKKLRLXL|LLLLLLMī1hF^#h](FB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#h3JB*CJOJPJQJ^J_HaJph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphCEnH2IHMRX"Z\d:B   }$ & F4da$gdU$ & F4 rda$gdU$ & F4 rd^`a$gdU $$ & F R$ & F3 xd,a$gdU %$ & F3a$gdU %$ & F3a$gdU$ & F3 xda$gdUM@MDMFMHMMMMMMMMMNRNXN|NNNNNNNO@OdOpOOOP(P4PRPXPtP|PPPPQ QQ Q"Q$Q@Q\QpQQQR(R4R@RRRXRtR|RRRRRRRSS SS"S@S\SpSSST(T4TRTXTtT|TT1hF^#hNtB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#h](FB*CJOJPJQJ^J_HaJphQTTTTTT@UUUUUUVV(VRVXV|VVVVVVVVV@WWWWWXXXX$XRXXX|XXXXY@YDYFYHYYYYYYZZ Z"Zʹ͛1hF^#hF^#B*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#ht'-B*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#h3JB*CJOJPJQJ^J_HaJph1hF^#h](FB*CJOJPJQJ^J_HaJph7"Z*Z8ZFZRZXZ|ZZZZZZZZZ [@[R[[[[\\*\8\F\R\X\^\|\\\\\\\\\\\\\\\\ ]@]|]]]^^^*^8^R^X^l^|^^^^^^^ijĢ!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#hNtB*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph)hF^#h B*CJOJQJ^JaJph)hF^#h>B*CJOJQJ^JaJph@^^^__@__bd 8:<BFp.DFJ  : F p |          D F J       ʹ!hF^#hN\B*OJQJ^Jph!hF^#hNtB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^JphU!hF^#hF^#B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphBnego po zgBoszeniu rozpoczcia robt budowlanych. Zmiana ktrejkolwiek z osb, o ktrych mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. PODWYKONAWSTWO Zamawiajcy |da, aby przed przystpieniem do wykonania zamwienia wykonawca podaB nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcw zaanga|owanych w takie roboty budowlane lub usBugi, je|eli s ju| znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktrych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamwienia, a tak|e przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcw, ktrym w pzniejszym okresie zamierza powierzy realizacj robt budowlanych lub usBug. Zgodnie z ofert zBo|on w przetargu, Wykonawca zamierza powierzy wykonanie cz[ci zamwienia nastpujcemu/ym Podwykonawcy/om je[li s znani: (imi i nazwisko/nazwa Podwykonawcy)& & & Umowa o podwykonawstwo nie mo|e zawiera postanowieD: uzale|niajcych uzyskanie przez Podwykonawc lub dalszego Podwykonawc zapBaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapBaty przez Zamawiajcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapBaty przez Wykonawc wynagrodzenia Podwykonawcy; uzale|niajcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawc Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajcego. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robt budowlanych stanowicych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajcego na zmian Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyra|ona poprzez akceptacj umowy o Podwykonawstwo. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno[ci za wykonanie obowizkw wynikajcych z umowy i obowizujcych przepisw prawa. Wykonawca odpowiada za dziaBania i zaniechania Podwykonawcw jak za wBasne. Wykonawca zobowizany jest do przedBo|enia Zamawiajcemu: projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, a tak|e projektu jej zmiany, oraz po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, i jej zmian po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktrej przedmiotem s roboty budowlane w terminie 7 od dnia jej zawarcia, obowizku przedkBadania przez wykonawc zamawiajcemu po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii zawartych umw o podwykonawstwo, ktrych przedmiotem s dostawy lub usBugi, oraz ich zmian. Wykonawca zobowizuje si i|: Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajcy zawrze umow o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, ka|dorazowo przedBo| Zamawiajcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca doBcz zgod wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre[ci zgodnej z projektem umowy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamwienia na roboty budowlane przedBo| Zamawiajcemu po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedBo|y wraz z kopi umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bdz inny dokument wBa[ciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajcy, |e osoby zawierajce umow w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaj uprawnienia do jego reprezentacji. Zapisy ust. 1 i 2 maj zastosowanie do zmian projektw umw i zmian umw. Umowa o podwykonawstwo nie mo|e zawiera postanowieD ksztaBtujcych prawa i obowizki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieD dotyczcych warunkw wypBaty wynagrodzenia, w sposb dla niego mniej korzystny ni| prawa i obowizki Wykonawcy, uksztaBtowane postanowieniami umowy zawartej midzy Zamawiajcym a Wykonawc. Termin zapBaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie mo|e by dBu|szy ni| 30 dni od dnia dorczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usBugi lub roboty budowlanej. W przypadku je|eli termin zapBaty wynagrodzenia jest dBu|szy ni| okre[lony w ust. 2, Zamawiajcy informuje o tym Wykonawc i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystpienia o zapBat kary umownej. Zamawiajcy ma prawo zgBoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych: w formie pisemnej zastrze|eD do projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane (i projektu jej zmiany): niespeBniajcej wymagaD okre[lonych w Specyfikacji Warunkw Zamwienia (SWZ); gdy przewiduje termin zapBaty wynagrodzenia dBu|szy ni| okre[lony w 13 ust. 2, w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane i jej zmian, w przypadkach, o ktrych mowa w pkt 1. Zamawiajcy ma prawo dokonania bezpo[redniej zapBaty wymagalnego wynagrodzenia przysBugujcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktry zawarB zaakceptowan przez zamawiajcego umow o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktry zawarB przedBo|on zamawiajcemu umow o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy lub usBugi, w przypadku uchylenia si od obowizku zapBaty odpowiednio przez Wykonawc, Podwykonawc lub dalszego Podwykonawc zamwienia na roboty budowlane na zasadach wskazanych w ustawie Prawo zamwieD publicznych. W przypadku dokonania bezpo[redniej zapBaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktrych mowa w ust. 1, Zamawiajcy potrca kwot wypBaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy. Zamawiajcy mo|e odstpi od umowy w terminie jednego miesica w przypadku konieczno[ci dokonania bezpo[rednich zapBat na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktrych mowa w ust. 1, na sum wiksz ni| 5% warto[ci umowy. ODBIR PRZEDMIOTU UMOWY Strony zgodnie postanawiaj, |e bd stosowane nastpujce rodzaje odbiorw robt: odbiory robt zanikajcych i ulegajcych zakryciu, odbir cz[ciowy, stanowicy podstaw do wystawienia faktury cz[ciowej, odbir koDcowy, odbir pogwarancyjny. Roboty zanikajce i ulegajce zakryciu podlegaj odbiorom niezwBocznie, jednak nie pzniej ni| w terminie 3 dni roboczych od dnia zgBoszenia przez wykonawc gotowo[ci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowo[ci do odbioru. W przypadku nie przystpienia w powy|szym terminie przez Zamawiajcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robt zanikajcych lub ulegajcych zakryciu, Wykonawca upowa|niony jest do jednostronnego odbioru tych robt oraz zobowizany jest do niezwBocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajcego. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza odbir robt zanikajcych i ulegajcych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Je|eli Wykonawca nie dopeBni obowizku poinformowania Zamawiajcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegajce zakryciu i zanikajce, na |danie Zamawiajcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowizany jest na koszt wBasny odkry roboty lub wykona otwory niezbdne do zbadania robt, a nastpnie przywrci roboty do stanu poprzedniego. Wykonawca zgBasza gotowo[ do odbioru cz[ciowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i zawiadamia o gotowo[ci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajcego i przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. Do zawiadomienia Wykonawca jest zobowizany zaBczy wykaz robt zgBoszonych do odbioru cz[ciowego oraz zakres robt budowlanych, dostaw lub usBug wykonanych przez podwykonawc i ich warto[. Odbir cz[ciowy robt jest dokonywany w celu cz[ciowego rozliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty. Rozpoczcie cz[ciowego odbioru przedmiotu umowy nastpi w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajcego zawiadomienia o gotowo[ci do odbioru cz[ciowego. Zamawiajcy wyznaczy termin rozpoczcia odbioru. W czynno[ciach odbioru bd brali udziaB w szczeglno[ci przedstawiciele Zamawiajcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy, Kierownik robt podlegajcych odbiorowi. Z czynno[ci odbioru cz[ciowego strony sporzdzaj protokB zawierajcy ustalenia dokonane w toku odbioru w tym w szczeglno[ci: zakres odebranych robt oraz kwoty nale|ne do zapBaty Wykonawcy. Wykonawca zgBasza gotowo[ do odbioru koDcowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i zawiadamia o gotowo[ci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajcego. Wykonawca jest zobowizany do powiadomienia, o ktrym mowa wy|ej zaBczy: wykaz robt zgBoszonych do odbioru koDcowego oraz zakres robt budowlanych, dostaw lub usBug wykonanych przez podwykonawc i ich warto[, wypeBniony dziennik budowy w ktrym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdziB zakoDczenie wszystkich robt budowlanych, powykonawcz inwentaryzacj geodezyjn (potwierdzon przez geodet), dokumentacj powykonawcz wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru - je|eli takie wystpiBy, instrukcje obsBugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzdzeD oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaBy lub urzdzenia - je|eli dotyczy, w stosunku do zastosowanych materiaBw lub urzdzeD dokumenty stwierdzajce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeDstwa, certyfikat lub deklaracj zgodno[ci, aprobat techniczn, wymagane dokumenty, protokoBy i za[wiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawc badaD, sprawdzeD oraz protokoBy odbioru robt bran|owych objtych zamwieniem, o[wiadczenie o braku zastrze|enia prawa wBasno[ci do momentu zapBaty ceny do zastosowanych materiaBw i urzdzeD, o[wiadczenie Kierownika budowy o zgodno[ci wykonania robt z dokumentacj projektow i obowizujcymi przepisami, o doprowadzeniu do nale|ytego stanu i porzdku terenu budowy, a tak|e w razie korzystania z - ulicy, ssiednich nieruchomo[ci, o wBa[ciwym zagospodarowaniu terenw przylegBych z dokumentacj projektow -w przypadku zakoDczenia wszystkich robt budowlanych. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady mo|e stanowi podstaw do odmowy dokonania odbioru koDcowego robt budowlanych objtych niniejsza umow. Przystpienie do odbioru koDcowego przedmiotu umowy nastpi niezwBocznie, jednak nie pzniej ni| w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajcego kompletnego powiadomienia o gotowo[ci do odbioru. Zamawiajcy poinformuje Wykonawc o wyznaczonym terminie rozpoczcia odbioru koDcowego. W czynno[ciach odbioru bd brali udziaB w szczeglno[ci przedstawiciele Zamawiajcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy. Z czynno[ci odbioru koDcowego strony sporzdzaj protokB zawierajcy ustalenia dokonane w toku odbioru. Zamawiajcy zakoDczy czynno[ci odbioru koDcowego w terminie 7 dni od dnia przystpienia do odbioru koDcowego. Odbir koDcowy nastpuje na podstawie protokoBu odbioru podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajcego, Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy. Je|eli w toku czynno[ci odbioru cz[ciowego lub koDcowego zostan stwierdzone wady to Zamawiajcemu przysBuguj nastpujce uprawnienia: je|eli wady nie nadaj si do usunicia to: je|eli umo|liwiaj one u|ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajcy mo|e odebra przedmiot odbioru i obni|y odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, je|eli uniemo|liwiaj u|ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajcy mo|e odstpi od umowy lub |da wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, je|eli wady nadaj si do usunicia to Zamawiajcy mo|e: odmwi odbioru do czasu usunicia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajcy okre[la w protokole powd nie odebrania robt i termin usunicia wad lub dokona odbioru i wyznaczy termin usunicia wad zatrzymujc odpowiedni do kosztw usunicia wad cz[ wynagrodzenia Wykonawcy tytuBem kaucji gwarancyjnej. W przypadku odbioru koDcowego robt budowlanych objtych przedmiotem umowy z wadami, Wykonawca jest zobowizany do zawiadomienia Zamawiajcego o usuniciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbir zgBoszonych robt po usuniciu wad nastpi niezwBocznie, jednak nie pzniej ni| w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynno[ciach odbioru bd brali udziaB w szczeglno[ci przedstawiciel Zamawiajcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy. Z czynno[ci odbioru usunicia wad Strony sporzdzaj protokB zawierajcy ustalenia dokonane w toku odbioru. Nie usunicie wad w wyznaczonym terminie mo|e spowodowa zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyra|a zgod. Wszelkie powstaBe z tego tytuBu koszty Zamawiajcy mo|e pokry z zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy z tytuBu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyra|a zgod. Do czasu zakoDczenia czynno[ci zwizanych z odbiorem, zakoDczonych podpisaniem protokoBu odbioru bez zastrze|eD, Wykonawca ponosi peBn odpowiedzialno[ za teren budowy. Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustal na dzieD przypadajcy nie pzniej ni| 30 dni kalendarzowych przed upBywem okresu gwarancji. GWARANCJA i RKOJMIA Wykonawca udziela Zamawiajcemu gwarancji i rkojmi na wykonane roboty budowlane oraz u|yte /dostarczone materiaBy na okres miesicy liczc od dnia bezusterkowego koDcowego odbioru robt, z wyBczeniem zieleni (wykonanych terenw zielonych, powierzchni biologicznie czynnych), na ktr Wykonawca udziela gwarancji i rkojmi na okres 12 miesicy. Bieg okresu gwarancji i rkojmi rozpoczyna si w dniu nastpnym liczc od dnia odbioru koDcowego bdz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastpnym liczc od dnia potwierdzenia usunicia wad stwierdzonych przy odbiorze koDcowym. Zamawiajcy mo|e dochodzi roszczeD z tytuBu gwarancji tak|e po terminie okre[lonym w ust. 1, je|eli reklamowaB wad przed upBywem tego terminu. Wykonawca ponosi peBn odpowiedzialno[ z tytuBu gwarancji jako[ci za wady przedmiotu umowy. W toku czynno[ci odbiorowych i w okresie gwarancji jako[ci Wykonawca usunie stwierdzone wady na wBasny koszt. Je|eli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego, to Zamawiajcy mo|e usun wady we wBasnym zakresie lub zleci usunicie ich osobie trzeciej i obci|y kosztami Wykonawc, na co Wykonawca wyra|a zgod. Powy|sze dziaBanie Zamawiajcego nie skutkuje utrat uprawnieD z tytuBu udzielonej przez Wykonawc gwarancji. Termin wyznaczony Wykonawcy na usunicie wad musi by technicznie uzasadniony i nie krtszy ni| 14 dni kalendarzowych od daty zgBoszenia wady przez Zamawiajcego. O zauwa|onych wadach w okresie gwarancji jako[ci w przedmiocie umowy, Zamawiajcy zawiadomi Wykonawc w terminie 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia. Po odbiorze robt zwizanych z usuniciem wad z tytuBu gwarancji, okres gwarancji ulega wydBu|eniu o czas od zgBoszenia do usunicia wady. Niezale|nie od gwarancji Zamawiajcemu przysBuguj uprawnienia z tytuBu rkojmi zgodnie z zasadami okre[lonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrze|eniem ust. 1. ZABEZPIECZENIE NALE{YTEGO WYKONANIA UMOWY Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczeD Zamawiajcego, w tym w szczeglno[ci z tytuBu niewykonania lub nienale|ytego wykonania Umowy, w wysoko[ci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. W zwizku powy|szym, przed podpisaniem umowy, tytuBem zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy - Wykonawca zBo|yB zabezpieczenie w wysoko[ci 5% warto[ci brutto niniejszej umowy tj. kwot zBotych, w formie: Z kwoty o ktrej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajcy zwolni 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamwienia i uznania przez zamawiajcego za nale|ycie wykonane. PozostaBe 30% kwoty o ktrej mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiajcego na okres rkojmi, o ktrej mowa w 17 i zwolnione bdzie w terminie 15 dni po upBywie tego okresu. Zwolnienia kwot o ktrych mowa w ust. 2 i 3 nastpowa bd zgodnie z przepisami art. 453 ustawy Prawo zamwieD publicznych. W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo|e dokona, z zachowaniem cigBo[ci zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedn lub kilka form, o ktrych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamwieD publicznych. UBEZPIECZENIE Wykonawca na okres realizacji umowy zobowizany jest zawrze umow ubezpieczenia odpowiedzialno[ci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzdzone przy realizacji umowy w zwizku z prowadzon przez siebie dziaBalno[ci, gdzie suma ubezpieczenia od odpowiedzialno[ci cywilnej bdzie nie ni|sza ni| 10000 000,00 zB (sBownie: dziesi milionw zBotych). Ubezpieczenie OC winno obejmowa szkody wyrzdzone przez Wykonawc i wszystkich podwykonawcw, w zakresie prowadzonej dziaBalno[ci zwizanej z przedmiotem umowy, z tytuBu szkd jakie mog wyrzdzi Zamawiajcemu i osobom trzecim w zwizku z realizacj przedmiotu umowy, w tym tak|e: z czynw niedozwolonych popeBnionych przez Wykonawc lub podwykonawcw, niewykonania lub nienale|ytego wykonania umowy przez Wykonawc lub podwykonawcw. Wykonawca zobowizany jest utrzymywa ubezpieczenia, o ktrych mowa powy|ej przez caBy okres realizacji przedmiotu umowy okre[lony w 3 ust. 1. Wykonawca zobowizany jest przedBo|y Zamawiajcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, kopie (-) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upBywa wcze[niej ni| termin zakoDczenia prac, zobowizany jest rwnie| przedBo|y Zamawiajcemu, nie pzniej ni| ostatniego dnia obowizywania ubezpieczenia, kopi dowodu jego przedBu|enia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedBu|enia ubezpieczenia przez Zamawiajcego na koszt Wykonawcy. Zamawiajcemu przysBuguje prawo potrcenia poniesionych kosztw z tytuBu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyra|a zgod. W przypadku nieprzedBo|enia przez Wykonawc kopii polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej) w terminie, o ktrym mowa w ust. 4, Zamawiajcemu przysBuguje prawo odstpienia od umowy. SPOSB REALIZACJI ZAMWIENIA Stosownie do tre[ci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamwieD publicznych Zamawiajcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub Podwykonawc na podstawie umowy o prac, osb wykonujcych czynno[ci w zakresie realizacji przedmiotu zamwienia wskazane w 1 ust. 2 niniejszej umowy. Wymg nie dotyczy czynno[ci wykonywanych przez osoby kierujce budow: kierownika budowy, kierownika robt oraz innych osb peBnicych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, osb wykonujcych usBug geodezyjn, dostawcw materiaBw budowlanych. Wymg zatrudnienia, o ktrym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy rwnie| osb posiadajcych uprawnienia wydane na podstawie innych przepisw, ktre upowa|niaj do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, je|eli wykonanie tych czynno[ci polega na wykonywaniu pracy w sposb okre[lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowizany jest do przedstawienia o[wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac osb wykonujcych czynno[ci, o ktrych mowa w ust. 1. O[wiadczenie to powinno zawiera w szczeglno[ci: dokBadne okre[lenie podmiotu skBadajcego o[wiadczenie, dat zBo|enia o[wiadczenia, wskazanie, |e objte wezwaniem czynno[ci wykonuj osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac wraz ze wskazaniem liczby tych osb, rodzaju umowy o prac i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zBo|enia o[wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca zobowizuje si, i| zarwno on jak i Podwykonawcy bd zatrudnia pracownikw wykonujcych czynno[ci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prac w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). Wykonawca zobowizuje si, i| ka|dorazowo na |danie Zamawiajcego, w terminie przez niego wskazanym, nie krtszym ni| 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedBo|y do wgldu po[wiadczone za zgodno[ z oryginaBem kopie umw o prac zawartych przez wykonawc/Podwykonawc z pracownikami. Kopie umw powinny zawiera informacje, w tym dane osobowe, niezbdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prac, w szczeglno[ci imi i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat zawarcia umowy o prac, rodzaj umowy o prac i zakres obowizkw pracownika. NieprzedBo|enie przez Wykonawc lub Podwykonawc kopii umw zawartych przez Wykonawc lub Podwykonawc z pracownikami wykonujcymi czynno[ci, o ktrych mowa powy|ej w terminie wskazanym przez Zamawiajcego zgodnie z ust. 4 bdzie traktowane jako niewypeBnienie obowizku zatrudnienia pracownikw na podstawie umowy o prace oraz bdzie skutkowa naliczeniem kar umownych w wysoko[ci okre[lonej w 21 ust. 1 pkt 1) lit. i) niniejszej umowy. Zamawiajcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osb przez caBy okres realizacji przedmiotu umowy, o ktrym mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczeglno[ci poprzez wezwanie do okazania dokumentw potwierdzajcych bie|ce opBacanie skBadek i nale|nych podatkw z tytuBu zatrudnienia w/w osb. Kontrola mo|e by przeprowadzona bez wcze[niejszego uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezale|nych od Wykonawcy lub Podwykonawcy, mo|liwe jest zastpienie osoby lub osb wskazanych w o[wiadczeniu, o ktrym mowa w ust. 2, inn/ymi osob/ami pod warunkiem, |e speBnione zostan wszystkie wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamwienia, okre[lone w niniejszej umowie. W takim przypadku postanowienia ust. 2 - 6 stosuje si odpowiednio. KARY UMOWNE Strony ustalaj odpowiedzialno[ za niewykonanie lub nienale|yte wykonanie zobowizaD umownych w formie kar umownych w nastpujcych przypadkach i wysoko[ciach: Wykonawca pBaci Zamawiajcemu kary umowne: za zwBok w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysoko[ci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa w 4 ust. 1 umowy, za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki, za zwBok w usuniciu wad stwierdzonych przy odbiorze koDcowym, w okresie rkojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysoko[ci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa w 4 ust. 1 umowy za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunicie wad, za odstpienie od umowy z przyczyn zale|nych od Wykonawcy w wysoko[ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa w 4 ust. 1 umowy, w przypadku braku zapBaty lub nieterminowej zapBaty wynagrodzenia nale|nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysoko[ci 1.000,00 zB za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki, liczc od terminu okre[lonego w 13 ust. 2, w razie nieprzedBo|enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysoko[ci 1.000,00 zB za ka|dy dzieD zwBoki co do terminu jej przeBo|enia, w razie nieprzedBo|enia po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko[ci 1.000,00 zB za ka|dy dzieD zwBoki co do terminu jej przeBo|enia, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapBaty (13 ust. 3) w wysoko[ci 500,00 zB za ka|dy dzieD zwBoki w wykonaniu obowizku, o ktrym mowa w 13 ust. 3, w razie nieprzedBo|enia o[wiadczenia, o ktrym mowa w 20 ust. 2 w wysoko[ci 1.000,00 zB za ka|dy dzieD przekroczenia terminu wskazanego w 20 ust. 2, za niedopeBnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prac, w rozumieniu przepisw Kodeksu pracy, osb wykonujcych w trakcie realizacji przedmiotu zamwienia czynno[ci opisanych w 20 ust. 1 niniejszej umowy - w wysoko[ci stanowicej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie przepisw o minimalnym wynagrodzeniu za prac, obowizujcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajcego niedopeBnienia przez Wykonawc wymogu zatrudnienia oraz liczby miesicy w okresie realizacji Umowy, w ktrych nie dopeBniono przedmiotowego wymogu - za ka|d osob poni|ej liczby pracownikw wskazanych przez Wykonawc w o[wiadczeniu, o ktrym mowa w 20 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku nieprzedBo|enia po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres realizacji przedmiotu umowy - w wysoko[ci 2.000,00 zB za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki, liczc od terminu okre[lonego w 19 ust. 4. Zamawiajcy zapBaci Wykonawcy kary umowne: za zwBok w przystpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysoko[ci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa w 4 ust. 1 umowy, za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki, liczc od nastpnego dnia po terminie, w ktrym odbir powinien si rozpocz, z tytuBu odstpienia od umowy z przyczyn zale|nych od Zamawiajcego w wysoko[ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa w 4 ust. 1 umowy. Kary umowne mog podlega sumowaniu, je|eli podstaw ich naliczania jest to samo zdarzenie. Aczna maksymalna wysoko[ kar umownych, ktrych mog dochodzi Strony nie mo|e przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa w 4 ust. 1 umowy. Kary umowne mog by potrcone Wykonawcy z wynagrodzenia nale|nego na podstawie niniejszej umowy bez konieczno[ci skBadania odpowiedniego o[wiadczenia woli w tym przedmiocie, na co Wykonawca wyra|a zgod. Je|eli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, ka|da ze stron mo|e dochodzi odszkodowania uzupeBniajcego na zasadach okre[lonych przez Kodeks Cywilny. ODSTPIENIE OD UMOWY W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno[ci powodujcej, |e wykonanie umowy nie le|y w interesie publicznym, czego nie mo|na byBo przewidzie w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy mo|e zagrozi istotnemu bezpieczeDstwu paDstwa lub bezpieczeDstwu publicznemu, Zamawiajcy mo|e odstpi od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzicia wiadomo[ci o tych okoliczno[ciach. Poza przesBankami wskazanymi w ust. 1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym, Zamawiajcy mo|e odstpi od umowy w caBo[ci lub cz[ci, je|eli: Wykonawca nie przedstawiB Zamawiajcemu umowy z Podwykonawc zgodnie z umow, zawarB umow z Podwykonawc z naruszeniem ustaleD, o ktrych mowa w 12, powierzyB wykonanie robt Podwykonawcom, na ktrych Zamawiajcy nie wyraziB zgody, Organ egzekucyjny zajB wierzytelno[ci Wykonawcy z tytuBu zawarcia i wykonania umowy, Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczB robt lub przerwaB rozpoczte ju| prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajcego, bie|ca kontrola postpu robt wykazuje, |e nie dojdzie do wykonania robt w terminie umownym, a Wykonawca zaprzestaB realizacji robt tj. w sposb nieprzerwany nie realizowaB robt przez okres 7 dni. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsz umow w sposb niezgodny ze sztuk budowlan, obowizujcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajcego lub niniejsz umow - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajcego do zmiany sposobu realizacji robt i wyznaczenia stosownego terminu na zmian sposobu realizacji umowy. Odstpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastpi w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzicia wiadomo[ci o zaistnieniu okoliczno[ci o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1) -5) z podaniem przyczyny odstpienia. Odstpienie przez Zamawiajcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie bdzie traktowane jako odstpienie z przyczyn zale|nych od Zamawiajcego. W przypadku odstpienia od umowy przez Wykonawc, Zamawiajcy jest zobowizany do odbioru robt przerwanych. W razie odstpienia od umowy przez ktrkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowizany do niezwBocznego: wstrzymania wykonywania robt poza majcymi na celu ochron |ycia i wBasno[ci i zabezpieczenia przerwanych robt, przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami w terminie 7 dni od odstpienia od umowy. Z przekazania, o ktrym mowa w zdaniu poprzednim Strony sporzdz protokB, w ktrym oznacz stan przedmiotu umowy i terenu budowy. Koszty poniesione na zabezpieczenie robt oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwizane z odstpieniem od umowy ponosi Strona winna odstpienia od umowy. ZMIANA UMOWY Zamawiajcy przewiduje mo|liwo[ dokonania zmian postanowieD zawartej umowy w sprawie zamwienia publicznego w stosunku do tre[ci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: zmiany o charakterze prawnym, tj.: zmiany powszechnie obowizujcych przepisw prawa, w szczeglno[ci Kodeksu cywilnego oraz przepisw o dziaBalno[ci ubezpieczeniowej, ktre bd miaBy wpByw na ksztaBt warunkw stanowicych podstaw udzielanej ochrony ubezpieczeniowej - w zakresie, w jakim zmiany te dotyczy bd niniejszej umowy lub wynikajcych z niej umw ubezpieczenia, zmiany przepisw o zamwieniach publicznych, je[li Zamawiajcy bdzie zobowizany uwzgldni je w umowie zawartej przed tak zmian, zmiany przepisw prawa midzynarodowego, ktre zobowizana bdzie wdro|y Rzeczpospolita Polska, w tym organy jej administracji samorzdowej, wydanie decyzji, uchwaB, postanowieD, rozstrzygni, orzeczeD, wyrokw itp. przez uprawnione organy, ktre bd zobowizywaBy Zamawiajcego do zmiany zawartej umowy lub wynikajcych z niej umw ubezpieczenia, inne zmiany o charakterze prawnym, je[li powstanie obowizek ich wdro|enia, w zakresie w jakim zmiany te dotyczy bd niniejszej umowy lub wynikajcych z niej umw ubezpieczenia; zmiany podmiotowego zakresu zamwienia, tj.: utworzenia przez Zamawiajcego nowych podmiotw, w tym wyodrbnionych z podmiotw dotychczas objtych zamwieniem lub powstaBych w wyniku ich poBczenia, restrukturyzacji, przeksztaBcenia, poBczenia, podziaBu, komercjalizacji lub zmiany formy prawnej podmiotw objtych zamwieniem, rozwizania podmiotu objtego zamwieniem; w przypadku zmiany formy prawnej podmiotw objtych zamwieniem, szczeglnie w zwizku z ich przeksztaBceniem w spBk prawa handlowego, nowopowstaBy podmiot lub upowa|niony przez niego Zamawiajcy winien wyrazi pisemnie wol kontynuacji umw ubezpieczenia w cigu 30 dni, a Wykonawca wyrazi zgod na przeniesienie praw z umw na nowy podmiot, pod warunkiem, |e nowy podmiot bdzie posiadaB analogiczny profil dziaBalno[ci, jak przed zmian i nie ulegn zmianie zabezpieczenia przeciwpo|arowe i przeciw kradzie|owe; w przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji ubezpieczeD uwa|a si, |e umowa ubezpieczenia wygasBa z dniem zmiany formy prawnej, a Wykonawca dokona zwrotu skBadki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i zasadami rozliczenia okre[lonymi w niniejszej umowie; Zamawiajcy przewiduje zmiany umowy okre[lone w art. 455 ustawy z dnia 11 wrze[nia 2019r. Prawo ZamwieD Publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.). Proponowane zmiany mo|e wnosi Zamawiajcy lub Wykonawca, jednak|e nie mog one wykracza poza zakres [wiadczenia okre[lonego w SWZ. Zmiany, o ktrych mowa w ust. 3 mog dotyczy: zmiany jako[ci lub innych parametrw charakterystycznych dla objtego proponowan zmian elementu robt budowlanych, aktualizacji rozwizaD projektowych z uwagi na postp technologiczny, zmiany producenta urzdzeD lub wyposa|enia, zmiany wymiarw, poBo|enia lub wysoko[ci cz[ci robt budowlanych, zmiany ilo[ci robt budowlanych w stosunku do przedmiarw robt, pod warunkiem |e wynikaj one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, rezygnacji z wykonania cz[ci robt budowlanych, zmiany materiaBw, zmiany osb, przy pomocy ktrych Wykonawca bdzie realizowaB przedmiot umowy. Zmiany, o ktrych mowa w ust. 4 mog zosta dokonane, je|eli ich uzasadnieniem s ni|ej wymienione okoliczno[ci: obni|enie kosztu wykonania robt lub kosztu eksploatacji (u|ytkowania) obiektu, poprawa warto[ci lub podniesienia sprawno[ci ukoDczonych robt budowlanych, zmiana obowizujcych przepisw, podniesienie wydajno[ci urzdzeD, podniesienie bezpieczeDstwa wykonywania robt, usprawnienie w trakcie u|ytkowania obiektu, opznienia, utrudnienia, zawieszenia robt lub przeszkody spowodowane przez lub dajce si przypisa Zamawiajcemu, personelowi Zamawiajcego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajcego na terenie budowy, zaistnienie nieprzewidzianych warunkw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjtkowo niekorzystnych warunkw klimatycznych, a tak|e innych przeszkd lub ska|eD uniemo|liwiajcych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, siBa wy|sza, konieczno[ usunicia bBdw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, zmiana lokalizacji trasy przewodw w ramach okre[lonej lokalizacji, zmiana osb, przy pomocy ktrych Wykonawca bdzie realizowaB przedmiot umowy staBa si konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezale|nych od Wykonawcy (np. rezygnacja, [mier itp.). WALORYZACJA WYNAGRODZENIA NALE{NEGO WYKONAWCY Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamwieD publicznych, wysoko[ wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy mo|e podlega waloryzacji, w przypadku zmiany: stawki podatku od towarw i usBug oraz podatku akcyzowego, wysoko[ci minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko[ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac, zasad podlegania ubezpieczeniom spoBecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko[ci skBadki naubezpieczenia spoBeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysoko[ci wpBat do pracowniczych planw kapitaBowych, o ktrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitaBowych, - je|eli zmiany te bd miaBy wpByw na koszty wykonania zamwienia przez Wykonawc. W przypadku zmiany, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, warto[ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a okre[lona w aneksie do umowy warto[ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisw dotyczcych podatku od towarw i usBug lub podatku akcyzowego. W przypadku zmiany, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobligowany bdzie przedBo|y Zamawiajcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikw, dla ktrych ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacj kosztw wynikajc z przedmiotowej zmiany, ktre maj bezpo[redni wpByw na zaoferowan w ofercie cen wykonania zamwienia. Je|eli Wykonawca udowodni Zamawiajcemu zasadno[ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto[ wzrostu caBkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajc ze zwikszenia wynagrodzenia osb bezpo[rednio wykonujcych zamwienie. W przypadku zmiany, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Wykonawca zobligowany bdzie przedBo|y Zamawiajcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikw, dla ktrych ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacj kosztw wynikajc z przedmiotowej zmiany, ktre maj bezpo[redni wpByw na zaoferowan w ofercie cen wykonania zamwienia. Je|eli Wykonawca udowodni Zamawiajcemu zasadno[ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto[ wzrostu caBkowitego kosztu Wykonawcy, jak bdzie on zobowizany dodatkowo ponie[ w celu uwzgldnienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 4, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osb bezpo[rednio wykonujcych zamwienie na rzecz Zamawiajcego. Podstaw do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktrych mowa w ust. 1, jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajcego, zBo|ony drugiej Stronie umowy najpzniej w terminie do 30 dni od wej[cia w |ycie nowych przepisw, zawierajcy dokBadny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegBow kalkulacj kosztw oraz zasadami sporzdzenia takiej kalkulacji. Wykonawca zobowizany jest wykaza we wniosku i udowodni Zamawiajcemu, |e zmiana przepisw, wskazanych w ust. 1, bdzie miaBa wpByw na koszty wykonania przez niego zamwienia. Wniosek Wykonawcy wraz z zaBczonymi dokumentami podlega bdzie weryfikacji ze strony Zamawiajcego, ktry w terminie 14 dni od otrzymania wniosku mo|e zwrci si do Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupeBnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyja[nieD, informacji lub dokumentw. Wykonawca jest zobowizany odpowiedzie na wezwanie Zamawiajcego wyczerpujco i zgodnie ze stanem faktycznym, wterminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Zamawiajcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyja[nieD zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzieD przekazania stanowiska, uznaje si dzieD jego wysBania na adres wBa[ciwy dla dorczeD pism dla Wykonawcy. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysoko[ci wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bdzie speBniaB warunkw opisanych w postanowieniach niniejszej umowy. W przypadku wniosku skBadanego przez Zamawiajcego, wniosek taki powinien zawiera co najmniej propozycj zmiany umowy w zakresie wysoko[ci wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy oraz powoBanie si na podstaw prawn zmiany przepisw. Przed przekazaniem wniosku, o ktrym mowa w pkt 10, Zamawiajcy mo|e zwrci si do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyja[nieD lub dokumentw niezbdnych do oceny przez Zamawiajcego, czy zmiany w zakresie przepisw przywoBanych w ust. 1, maj wpByw na koszty wykonania umowy przez Wykonawc oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztw uzasadniaj zmian wysoko[ci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okre[li Zamawiajcy w wezwaniu. Je|eli w trakcie trwania procedury opisanej powy|ej zostanie wykazane bezsprzecznie, |e zmiany przywoBanych w ust. 1 przepisw uzasadniaj zmian wysoko[ci wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy, Strony umowy zawr stosowny aneks do umowy, okre[lajcy now wysoko[ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzgldnieniem dowiedzionych zmian. Zmiana wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy mo|e nastpi nie wcze[niej ni| z dniem wej[cia w |ycie przepisw, stanowicych podstaw do wystpienia z wnioskiem o zmian i nie wcze[niej ni| po upBywie 12 miesicy od daty rozpoczcia realizacji zamwienia. W zwizku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Zamawiajcy okre[la maksymaln warto[ zmiany wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy w caBym okresie realizacji zamwienia, w przypadkach okre[lonych w ust. 1 powy|ej, na poziomie do 10% ceny wybranej oferty. 25 Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamwieD publicznych, wysoko[ wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy mo|e podlega waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiaBw lub kosztw zwizanych z realizacj zamwienia. Przez zmian ceny materiaBw lub kosztw rozumie si wzrost odpowiednio cen lub kosztw, jak i ich obni|enie, wzgldem ceny lub kosztu przyjtych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zamawiajcy ustala nastpujce zasady, stanowice podstaw wprowadzenia zmiany wysoko[ci wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy: poziom zmiany ceny materiaBw lub kosztw, uprawniajcy Strony umowy do |dania zmiany wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy, ustala si na poziomie powy|ej 15% w stosunku do cen lub kosztw obowizujcych w terminie skBadania oferty, pocztkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy okre[la si na 90 dzieD od rozpoczcia realizacji zamwienia, za podstaw do |dania zmiany wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy i okre[lenia wysoko[ci takiej zmiany, Strony umowy przyjmuj wskaznik zmiany ceny materiaBw lub kosztw, ogBaszany w komunikacie Prezesa GBwnego Urzdu Statystycznego, informujcy czy nastpiBy zmiany cen lub kosztw i w jakiej wysoko[ci, Strona umowy |dajca zmiany wysoko[ci wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy, przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pzniej ni| do 30 dnia od daty publikacji komunikatu Prezesa GBwnego Urzdu Statystycznego, zawierajcy dokBadny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegBow kalkulacj kosztw oraz zasadami sporzdzenia takiej kalkulacji, wniosek musi zawiera dowody jednoznacznie wskazujce, |e zmiana cen materiaBw lub kosztw o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztw obowizujcych w terminie skBadania oferty, wpBynBa na koszty wykonania zamwienia, w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktrym mowa w pkt 4, Strona umowy, ktrej przedBo|ono wniosek, mo|e zwrci si do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupeBnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyja[nieD, informacji lub dokumentw; wnioskodawca zobowizany jest odpowiedzie na wezwanie wyczerpujco i zgodnie ze stanem faktycznym, wterminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, Strona umowy, ktrej przedBo|ono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyja[nieD, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzieD przekazania stanowiska, uznaje si dzieD jego wysBania na adres wBa[ciwy dla dorczeD pism odpowiednio do Zamawiajcego lub Wykonawcy, je|eli bezsprzecznie zostanie wykazane, |e zmiany ceny materiaBw lub kosztw zwizanych z realizacj zamwienia uzasadniaj zmian wysoko[ci wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy, Strony umowy zawr stosowny aneks do umowy, okre[lajcy now wysoko[ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzgldnieniem dowiedzionych zmian. Pierwsza zmiana wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy mo|e nastpi nie wcze[niej ni| po upBywie 12 miesicy od daty rozpoczcia realizacji zamwienia - z uwzgldnieniem pocztku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2 powy|ej. Ka|da kolejna waloryzacja dokonywana bdzie po upBywie 6 miesicy od poprzedniej waloryzacji i bdzie wyliczana jako [rednia arytmetyczna ze wskaznika publikowanego przez Prezesa GBwnego Urzdu Statystycznego za okres, ktry upBynB od poprzedniej waloryzacji. Wykonawca, ktrego wynagrodzenie zostaBo zmienione, zobowizany jest do zmiany wynagrodzenia przysBugujcego podwykonawcy, z ktrym zawarB umow, w zakresie odpowiadajcym zmianom cen materiaBw lub kosztw dotyczcych zobowizania podwykonawcy. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamwieD publicznych, Zamawiajcy okre[la maksymaln, dopuszczaln warto[ zmiany wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy w caBym okresie realizacji zamwienia, w wyniku zastosowania postanowieD, o ktrych mowa w ust. 2 powy|ej, na poziomie 5% ceny wybranej oferty. 26 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula o ochronie danych osobowych stanowi zaBcznik do niniejszej Umowy. 27 POSTANOWIENIA KOCCOWE Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego majce na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelno[ci zarwno istniejcych jak i przyszBych, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzieD zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawc bez zgody Zamawiajcego s niewa|ne. Wykonawca w okresie zwizania umow, ma obowizek informowania Zamawiajcego o zmianie formy prawnej prowadzonej dziaBalno[ci gospodarczej, postpowaniu ukBadowym i upadBo[ciowym, a tak|e o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wBa[ciciela lub wspBwBa[cicieli firmy pod rygorem skutkw prawnych wynikBych z powodu nie przekazania powy|szych informacji oraz uznania za dorczon korespondencj kierowan przez Zamawiajcego na adresy podane przez Wykonawc. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje si obowizujce przepisy w szczeglno[ci Prawa zamwieD publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzdzeD wykonawczych. Wszelkie spory, ktrych stronom nie udaBo si rozstrzygn polubownie bd poddane rozstrzygniciu przez Sd wBa[ciwy dla siedziby Zamawiajcego. Wykonawca nie mo|e przenie[ swoich obowizkw na osob trzeci bez zgody Zamawiajcego. Zamawiajcy o[wiadcza, i| jest pBatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 8381426466. Wykonawca o[wiadcza, i| jest pBatnikiem podatku VAT i posiada NIP: Umow sporzdzono w czterech egzemplarzach, z ktrych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajcy. Integraln cz[ umowy stanowi nastpujce zaBczniki: Oferta Wykonawcy. Kosztorys ofertowy Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo-finansowy. Zamawiajcy Wykonawca   Strona PAGE \* MERGEFORMAT2 ZaBcznik Nr 7 do SWZ  0 @ B p        @ D F J N ^ ` b            ( 0 ^ ` p         DFJxݻݻ!hF^#hEB*OJQJ^Jph!hF^#hkB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#hNtB*OJQJ^Jph!hF^#h %B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph!hF^#hN\B*OJQJ^Jph5(068PRpjx*0plx*0pJ̪!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph!hF^#hNtB*OJQJ^Jph!hF^#hroB*OJQJ^Jph!hF^#hEB*OJQJ^Jph!hF^#hkB*OJQJ^Jph5 R<~~d$ & F d^`a$gdU$ & F d^`a$gdU$ & F rda$gdU$$ & F$ red^ea$gd[^$ & F4 rd^`a$gdU$ & F4 rda$gdU$ & F5da$gdU JLlx2p2nz2Ͼݜ݈wwwwwwwwwwwwwwwwwݭ!hF^#hk=B*OJQJ^Jph'hF^#hk=6B*OJQJ]^Jph!hF^#hfB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h[^B*OJQJ^Jphh B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph!hF^#h&B*OJQJ^Jph-lz2~jz2:<z2(*,.04zݻ!hF^#h=B*OJQJ^Jph!hF^#hfB*OJQJ^Jph!hF^#hVpB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph!hF^#h7(B*OJQJ^Jph9<.T!!!$0'(((n)}r $da$gd!/S^Sgd+!$ & F ||d^|`a$gdU$ & F ]|d^|`a$gdU$$ & F$ & F ]da$gdU$ ]da$gd7($ & F d^`a$gdU 2 4 z      !2!R!T!!!!!!!!"4"z"""""""##2######$2$z$~$$$$$$$%% %"%2%4%%%%%%&2&z&&&&&&''.'0'2'''!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph!hF^#hkB*OJQJ^JphP''''(2(z(((((((((()2)@)F)L)j)l)n)))*D*F*n*p*******+ + ++2+P+^+++++++++++,,D,j,,,!hF^#h}B*OJQJ^JphhIB*OJQJ^Jph!hF^#hB*OJQJ^Jph-hF^#h+!B*CJOJPJQJ^JaJph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph;n)p* ++,,,81244dX $$ & F G$ & F thd^h`a$gdU$ & F thd^h`a$gdU$$ & F$  d^ a$gd$ & F  Hd^ `Ha$gdU$ & F 8d^8a$gdU$ & F  \d^ `\a$gdU ,,,,,,,,--2-----..D.j......//2/////00D0j00000011216181111122D2j222222223323333344D4j44444444445!hF^#hB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphP5525h5j555555566D6`6b6j66666666667727777788D8j88888899299999::D:j::::::;;2;;;;;<<D<h<j<<<<<<==2=====>>D>j>>>!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphW4j55b666j<D?CLHNJbKXLLs$ & F |d`|a$gdU$ & F d^`a$gdU$ & F ^|d^|`a$gdU$ & F thd^h`a$gdU$ & F hd`ha$gdU$ & F tda$gdU >>>>??2?B?D?????@@D@j@@@@@@AA2AAAAABBDBjBBBBBBCC2CCCCCCCDDDDjDDDDDDEE2EEEEEEEFFDFjFFFFFFGG2GGGGG!hF^#hQB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphPGHHDHJHLHjHHHHHHII2IIIIIJJDJLJNJjJJJJJJKK2K`KbKKKKKLLDLVLXLjLLLLLLLLMM2MMMMMNN2N4NDNjNNNNNNOO2OOOOOOOPPDPjPPPPPP!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphWL4NOTQRxS^VW:[\H^Z_r$ & F |d^|`a$gdU$ & F ^|d^|`a$gdU$|d^|a$gd!/$ & F d^`a$gdU$ & F P|d`|a$gdU$ & F d^`a$gdU PQQ2QRQTQQQQQRRDRjRRRRRRRRSS2SvSxSSSSSTTDTjTTTTTTUUU2UUUUUVVDV\V^VjVVVVVVWW2WWWWWXXDXjXXXXXXYY2YYYYZ!hF^#hQB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphPZZDZjZZZZZZ[[2[8[:[[[[\\D\j\\\\\\\\]]2]]]]^^D^F^H^j^^^^^^__2_X_Z______``D`j``````aaaa2aaaabbDbjblbnbbbbbbbbcc2c!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphWZ__anbbdLehilmp$|d^|a$gd!/$ & F |d^|`a$gdU$ & F QLd^L`a$gdU$ & F cnd^`a$gdU$ & F GLd^L`a$gdU$ & F |d`|a$gdU 2ccccccddddDdjddddddee2eJeLeeeeeffDfjffffffgg2ggggghhDhjhhhhhhhhii2iiiiiiijjDjjjjjjjjkk2kkkkkllDl!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h d<B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphPDljllllllllmm2mmmmmmmnnDnjnnnnnnnnnoo$o&o.o2oooop p"p&p2p4pbpppppppppq2qPqRqbq~qqqh|E~B*OJQJ^Jph!hF^#h;B*OJQJ^Jph'hF^#h>5B*OJQJ\^JphhIB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph=mn&oqstv,yrz{|}j$ & F p|d^|`a$gdU$ & F p|d^|`a$gdU$ & F j|d^|`a$gdU$ & F jk |d^|`a$gdU $$ & F 2$ & F |d^|`a$gdU qqqqqqrXrrrrrss2s:sbs~sssssssstXtttttttuu2u:ubu~uuuuuuvXvvvvvvvww2w:wbw~wwwwwwwwxxxLxxxxxy$y*yhIB*OJQJ^Jph!hF^#hf{fB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphK*y,y2yJyvyyyyyyyyyzzpzrzzzz{{2{B{b{{{{{{{{{{|||,||||||}$}2}`}}}}}}}}~~~,~H~J~~~~$2`'hF^#h>5B*OJQJ\^JphhIB*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^JphJ}J~zڂHBƉxf$ & F pda$gdU$ & F p|d^|`a$gdU $$ & F =$ & F p|d^|`a$gdU$ & F p|d^|`a$gdU$ & F p|d^|`a$gdU$ & F =a$ ,Ѐ$2`xzځ,Ђ؂ڂ$2`ăȃʃ̃Ѓڃ,FHЄ$2@B`څ,!hF^#hQB*OJQJ^Jph!hF^#hreDB*OJQJ^Jph!hF^#hSwB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphC,І$2`ڇ,VX ,2HX\^flr‰ĉƉ*4n2V!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h.B*OJQJ^Jphh+B*OJQJ^JphhIB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph>*4n.02V*4:>@BPRTn2V*4n2V*.04̻!hF^#h?=B*OJQJ^Jph!hF^#hQB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphJ0T0P  z~ssss$ & F j|d^|`a$gdU$ & F [hd^h`a$gdU $$ & F 2$ & F [hd^h`a$gdU$ & F [hd^h`a$gdU$ & F hd`ha$gdU 4n2NPVh*4n2Vh*4n2Vh*4n02BLPV^rtz~!hF^#h@EB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphP*4n2V~ě *24n2>Vp*4n̻̪!hF^#h HIB*OJQJ^Jph!hF^#ha'B*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h@EB*OJQJ^Jph!hF^#hMB*OJQJ^Jph!hF^#hB*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph52>Vp*4n2>Vp*4n2>Vp*4n2>Vp*4n  2>V!hF^#hOxZB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphPVp*4n2>Vp"$&(*46nxz2:V^`bdlp(4n24Vl|~(4n!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h=Z+B*OJQJ^Jph!hF^#h@EB*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphJn24Vl(4nʰ̰24Vl (4bdn$(,028VZ(4n̻!hF^#hJ*B*OJQJ^Jph!hF^#h6TB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphJ~̰dv$4s$ & F hnWd^n`Wa$gdU$ & F LLd^L`a$gdU$ & F id`a$gdU$ & F j4d^`4a$gdU $$ & F 2$ & F j|d^|`a$gdU  ,2XZ(4n(2Z·ķȷз(4BX^`nprtv$2!hF^#h=Z+B*OJQJ^Jph!hF^#hJ*B*OJQJ^Jph!hF^#h6TB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#hc fB*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph<2\d̹ "$(4n"2<V\(.024>@`bhjn̻̻!hF^#hJ*B*OJQJ^Jph!hF^#h}hMB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#hc fB*OJQJ^Jph!hF^#h6TB*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph<Ƽμڼ2bprtxȽԽ޽$024np2fʹ݆!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h[xRB*OJQJ^Jph!hF^#hJ*B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph$hF^#h 7B*OJQJ^Jph!hF^#hc fB*OJQJ^Jph!hF^#h6TB*OJQJ^Jph3޿$4n2f$4n2fntvx 4hn2̻ݙ!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#hC;B*OJQJ^Jph!hF^#h[xRB*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph!hF^#hc fB*OJQJ^Jph!hF^#h@EB*OJQJ^Jph<2HJLPXb $4RTdn .0246Bd 24`n(*,.02<JLfݻݻ!hF^#hJ*B*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h[xRB*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphHT4L42ma $$ & F 3$ & F |d^|`a$gdU$ & F |d^|`a$gdU$ & F da$gdU$ & F LLd^L`a$gdU$ & F |d`|a$gdU$ & F LLd^L`a$gdU  4\n$24f 4Xn2"02B\p2ݻݭhg=B*OJQJ^Jph!hF^#h[xRB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph!hF^#h',B*OJQJ^JphD"B\p2HJ4:Bbz~24:BTVbz24:BJ!hF^#h[xRB*OJQJ^Jph!hF^#h$+B*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jphhg=B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphD2JVLt<\*rr$ & F? d^`a$gdU$ & F r|d^|`a$gdU$ da$gd'Z$ & F |d`|a$gdU$ & F d^`a$gdU$ & F |d^|`a$gdU JLdz  "&268LX`b~*28rt2*28rt̻̪!hF^#h3B*OJQJ^Jph!hF^#h#B*OJQJ^Jph!hF^#htx8B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^JphC2*28:<rt2*28Z\rt(*2 *28B2B!hF^#h0]B*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#hwB*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphGBH~":&(*2BD ݿݮݮ)hF^#hLqtB*CJOJQJ^JaJph!hF^#h9@B*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^JphhF^#h0]OJQJ^J!hF^#h[xRB*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph!hF^#hc fB*OJQJ^Jph/(*DL|||||$ & F- d`a$gdU$ & F* Vd^`Va$gdU$ & F+ Vd^`Va$gdU $$ & F G$ r|d^|a$gd9@$ & F r|d^|`a$gdU 2 d&2 b2 b2T`1hF^#hLqt@B*CJOJPJQJ^JaJph-hF^#hLqt@B*CJOJQJ^JaJphR2JL`~2`2^2Ӽ-hF^#hLqt@B*CJOJQJ^JaJph)hF^#hLqtB*CJOJQJ^JaJph-hF^#hLqt@B*CJOJQJ^JaJphILXpzT6dr$ & F7 da$gdU$ & F6 d^`a$gdU$ & F* da$gdU$ & F* ;d^`;a$gdU$ & F, d^`a$gdU\2VX\2DjnpѺѣy)hg=hg=B*CJOJQJ^JaJph)hF^#h@B  2 -hF^#hveB*CJOJPJQJ^JaJph)hF^#hveB*CJOJQJ^JaJph!hF^#hLB*OJQJ^Jph!hF^#h|#MB*OJQJ^Jph-hF^#h@B*CJOJQJ^JaJph-hF^#h`@B*CJOJQJ^JaJph32 N P                   2                  2 > B D          H 2躺躺)hF^#hveB*CJOJQJ^JaJph1hF^#hve@B*CJOJPJQJ^JaJph-hF^#hveB*CJOJPJQJ^JaJphI  D  |t!#j%6'*R-J/~11$ ^a$gdve$ & F. Vd^`Va$gdU$ d<<^a$gd!/$ & F/ d^`a$gdUz 2 2z|22Ͷ-hF^#hve@B*CJOJQJ^JaJph-hF^#hve@B*CJOJQJ^JaJph5hF^#hve@B*CJOJQJ^JaJnH phtH H222rtӼӥӥ-hF^#hve@B*CJOJQJ^JaJph-hF^#hve@B*CJOJQJ^JaJph)hF^#hveB*CJOJQJ^JaJph-hF^#hve@B*CJOJQJ^JaJphA2 r       !!2!!!!!!!!!!"r"""""""##2#\##########$p$$$$$$$%%2%h%j%%%%)hF^#hveB*CJOJQJ^JaJph-hF^#hve@B*CJOJQJ^JaJphI%%%%%%%&p&&&&&&&''2'4'6'''''''''((((((())2)4)))))))))**********++2+4++++͸-hF^#hve@B*CJOJQJ^JaJph)hF^#hveB*CJOJQJ^JaJph-hF^#hve@B*CJOJQJ^JaJph5hF^#hve@B*CJOJQJ^JaJnH phtH ?++++++,,,,,,,--2-4-P-R---------........//2/H/J//////////0000000111(1*1,10121|1~11Ӿ)hF^#h\BB*CJOJQJ^JaJph)hF^#hkB*CJOJQJ^JaJph)hF^#hveB*CJOJQJ^JaJph-hF^#hve@B*CJOJQJ^JaJphB11111111111222222233$3&30323333333334444444455052555555555556666666Ư)hF^#hQB*CJOJQJ^JaJph-hF^#hQ@B*CJOJQJ^JaJph-hF^#hQ@B*CJOJQJ^JaJph!hF^#hveB*OJQJ^Jph!hF^#hQB*OJQJ^Jph<11&34578:=?BDRG,KMOOOO$a$gdQ$ & F0 d^`a$gdU$ & F1 Vd^`Va$gdU$ & F1 Vd<^`Va$gdU $$ cgdQ6777.727777777777788888888899.92999999999:::::::::;;.;2;;;;;;;;;<<<<<<<==.=2===========>>>>>-hF^#hQ@B*CJOJQJ^JaJph)hF^#hQB*CJOJQJ^JaJphS>>>??.?2?~???????????@@@@@@@AA2AAAAAAAAABBBBBBBBBBCC2CJCLCCCCCCCCCDDDDDDDDDEE2EEEEEEEEEFFFFF)hF^#hQB*CJOJQJ^JaJph-hF^#hQ@B*CJOJQJ^JaJphSFFFFGG2GPGRGGGGGGGGHHHHHHHHII2IIIIIIIIJ2JJJJJJJJKK*K,K2KKKKKKKKKLLLLLLLLMMMM2MMMMMMMMMNNNNNNN)hF^#hQB*CJOJQJ^JaJph-hF^#hQ@B*CJOJQJ^JaJphSNNOO2O~OOOOOOOOOOOӵydFFy(;hF^#h,V5@B*CJOJQJ\^JaJnH phtH ;hF^#h|#M5@B*CJOJQJ\^JaJnH phtH )hF^#h|#MB*CJOJQJ^JaJph;hF^#hQ5@B*CJOJQJ\^JaJnH phtH ;hF^#h"D5@B*CJOJQJ\^JaJnH phtH ;hF^#h&G5@B*CJOJQJ\^JaJnH phtH -hF^#hQ@B*CJOJQJ^JaJph)hF^#hQB*CJOJQJ^JaJphOO\P^PP:SVlXYBZZl[d\\$ & F! hda$gdU$ & F! hda$gdU$ & F! hhd^h`a$gdU$$ c^gd&G$d^a$gd!/ $da$gd+$a$gdQ OOPPVPZP\P^PdPfPhPPPPPPPQQ2Q6QHQTQpQQQQQRRRRRRRRSSS,S2S8S:SFSJS^SSSSṮ~~!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph!hF^#h&GB*OJQJ^Jph5hF^#h!/@B*CJOJQJ^JaJnH phtH 5hF^#hhj@B*CJOJQJ^JaJnH phtH /h+@B*CJOJQJ^JaJnH phtH 1TTTTTTTTUUU,U2UFUJU^UUUUVVVVVVVVVVWWW,W2WFWJW^WWWWXXjXlXXXXXXXYYY,Y2YFYJY^YYYYYYYZZ ZZZ$Z>Z@ZBZZZ̻!hF^#h,YB*OJQJ^Jph!hF^#h3xB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!hF^#h>B*OJQJ^JphJZZZZZZZZZZ[ [2[@[D[`[j[l[[[[[[[[\(\0\b\d\\\\\\\\\\\\\] ]2]4]@]D]r]t]v]]]]]]]]ڸڸhI!hF^#h|#MB*OJQJ^Jph!hF^#h{KB*OJQJ^Jph!hF^#h B*OJQJ^Jph!h+5B*OJQJ\^Jph'hF^#h>5B*OJQJ\^Jph!hF^#h>B*OJQJ^Jph9\\4]t]v]]]]]]]]]]]]]$a$d  h,`h$ hd|^ha$gd|#M$ & F" hd|`ha$gdU$ & F" hd`ha$gdU$ & F" hd`ha$gdU]]]]]]]]]]]]]]]]]]^^^^,^.^0^2^4^޸󱪱!hF^#h B*OJQJ^Jph hx5\ hmA5\ hF^#hmACJOJQJ^JaJ)jhF^#hF^#CJOJQJU^JaJ hF^#hF^#CJOJQJ^JaJhmAhIjhIU]]^^.^0^2^4^  h,`hddB00P1h:pF^#|. A!"'#$%# Dp"'x666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666$OJPJQJ^J_HmHnHsHtHR`R Normalny1$!B*CJ_HaJmHphsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy `/`  Tekst tre[ci_-567:>*CJOJPJQJ\]^JaJv/v NagBwek lub stopka (2)_-567:>*CJOJPJQJ\]^JaJ^/^  NagBwek #1_-567:>*CJOJPJQJ\]^JaJRO"R  Tekst tre[cidhCJOJPJQJ^JaJb2b NagBwek lub stopka (2)CJOJPJQJ^JaJ`OB`  NagBwek #1dh@&a$5CJOJPJQJ\^JaJ8R8 G0NagBwek p#</a< G0 NagBwek Znak B*ph4 @r4 G0Stopka p#8/8 G0 Stopka Znak B*ph`o` GStandard1$7$8$H$(CJOJPJQJ^J_HaJmHsHtH.o.F8WW8Num37 F%.o.F8WW8Num34 F$8U`8  0 HiperBcze >*B*phcZv!Z 0Nierozpoznana wzmiankaB*ph`^\q N' N z0OdwoBanie do komentarzaCJaJD@D  z0Tekst komentarzaCJaJT/T z0Tekst komentarza ZnakB*CJaJphBjB "z0Temat komentarza!5\Z/!Z !z0Temat komentarza Znak5B*CJ\aJphN 2N!Q0Poprawka#!B*CJ_HaJmHphsHtH@@B@ -q Akapit z list $^m$foRf ](FDefault %7$8$H$1B*CJOJPJQJ^J_HaJmHphsHtHRobR W LO-normal&$OJPJQJ^J_H9mHnHsHtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V @l8b묮7J3J:t7͍7o,q)נTi n7^R|y _o֛~ J%|,U-RЅre1m1oKLylȒLXr:b 8Hؓr(s KP, W02= $-O 8IdZ}r鋷/~?}ů3Z%7~ۏ^}^ ÎsW}7gϯw8EA痓腈;q P -Qձ'* xord|"C0hq*[{8pc(& T\REXXz76رX~gxuD.鑾M. .SAΨkM|l#@A{h"QRC5d"ٝk 0e^kppدPfaid#$c=Ęlq#DQvIb )C&]u q@p?Y4p~5x ֔D2XvY%vgv'{St{;Yb<' ]ٹc,g:G]|:Ӆ3Eq*u-hu+`l L/Na$J!|r+~wZ}7;nV䤳.7pSM!&ćrźinf?Ӭo&U$Äq3WgɇkԁGzޣOFҮR'ǚa>ٙ`W 82gK"n8$*JI f%Lّ^vVx::l}3m|PJJ5?k>}P!aIl8HTI wv-,6,n+P-jYTۃ_.C4`^gW9GzSq]=4.in6 =g٩V/B㲱CjS rcqXbmY)hFRf?c%;B=z!k ʒp!HuIAD$%QW@c]C4:O&O2@a7VKipůVlO'+WʁC"B1Иfe|7s(]G4 Ѭ^jOWn?фawBС@3IV6PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!@theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] WW! ///2 2dRV!(v+/1256:>@FLPTd\d lqGPZ2cDlq*y,4Vn22JB2 %+16>FNOTZ]4^` (1FzHH 61E <n)4LZ_m}~2Lr 1O\]4^*sYssssssWXX)+2!T # @B (    X"Shape 1C" ?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK! Ɉdrs/e2oDoc.xmlRQK0~!Rʺ *L@&kɅ$ݿuSM|I.wQ W`jZrJ*fZփ5= O׫`+1V8 WiNhg`Ygc>]6k.G/EJ/kB:]:xf%N ͔ |8 J+ 3:)tۋL`(1LRURDi+Y =1m{tƎGtqxViQ,eR>m4FM.O>`EL=b?R !j6ztL?`]__U4[:b'R R#1Nrq[4^Seԣz^{j"?6ۼUNyZlx{<Ŀ0\:ԉq3 F"{H!O.' ½*@֕PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-! Ɉ.drs/e2oDoc.xmlPK-!  drs/downrev.xmlPK B S  ?H0(  W'4R bookmark0 bookmark2 bookmark4 bookmark6 _Hlk63421018 bookmark8 bookmark10 bookmark12 bookmark16 bookmark18 bookmark20 bookmark22 bookmark24 bookmark34 bookmark36 bookmark38 bookmark40 bookmark42 _Hlk63629368 _Hlk63629916 bookmark44 bookmark46 _Hlk47129536 bookmark48 _Hlk47094353 _Hlk47043973 _Hlk47096409 _Hlk47096584 _Hlk62041851 _Hlk470420849 :l<? DRruw^NE'*bheI %,/6:AEW 8 ::V=?$DRruwĞl1bRC5fq#:-U7<:j<EPQWnq[cDH/9U;X;;;a<g<aaPkSk]`ޮCFMP$$WWWWWWWWWWWWWWW   @@@@yG~GGGGGG HnOO__WWWWWWW   @@@@yG~GGGGGG HnOO__WWWWWWW?sbIrn>ZS N.e;`VѰgel;~bT)2c^,gN "}rxLq8tY4Z!H^M"8XC&&&:es)>C0s+rX],=4B/t(.{0b^04IYl4(+r4xfo+5}B6:5|Hoz6`Pi6|8468]o9jga5:=$s:\)/gm?AĂNAh^TyA6%xF<V GfJʖjO\ `2bRU+Sp3ZT\)HVV'W"jajO]BoKbpܴ%e8HnV(oh!\BHijC:iaON[k \@p[f)\q8`t|pu`#Cvf94w=\xLybzNZ}\|c e9|ߐMr|\Yf}̤9[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH.[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH-^567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJo(phq sHtH ^`)^`o()pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH)K567:>*@B*CJEHRHd\]_HaJphq sHtH)[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH.hU567:>*@B*CJEHRHd\]_HaJphq sHtHhH)^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH)[567:>*@B*CJEHOJ PJ QJ RHd\]^J _HaJphq sHtH)[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH.[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH.^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`OJPJQJ^J. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`5o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH.CJ)OJQJoOJ QJ OJQJOJQJoOJ QJ OJQJOJQJoOJ QJ [567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH) ^`5PJ o(.^`)pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH.[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH.[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH)z^z`o()J^J`OJQJ^Jo(o  ^ `OJ QJ o(  ^ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o( Z^Z`OJQJo(*^*`OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o(CJ\aJo()^J.^J.^J.^J.^J.^J.^J.^J. h^h`B*o(ph.8^8`.L^`L. ^ `. ^ `.xL^x`L.H^H`.^`.L^`L.[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH)h ^`hH)h hH)h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`o()o^o`.? L^? `L. ^ `.^`.L^`L.^`.O^O`.L^`L. ^`5PJ o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h^h`OJ PJQJ ^J.z0^z`0@o(..$0^$`0o(...6 ^6 `o(....  ^ `o( .....  `^ ``o( ...... `^``o(....... ^`o(........ X^X`o(.........[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH)[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH.[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH)[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH)[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH)^`)^`)pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH.h^h`7B*o(ph.h^h`7o(..0^`0@o(...0^`0o(.... 8^8`o( ..... 8^8`o( ...... `^``o(....... `^``o(........ ^`o(.........h^h`OJ PJQJ ^J.z0^z`0@o(..$0^$`0o(...6 ^6 `o(....  ^ `o( .....  `^ ``o( ...... `^``o(....... ^`o(........ X^X`o(.........[567:>*@B*CJEHOJ PJ QJ RHd\]^J _HaJphq sHtH)[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH-[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH.^`o()o^o`.? L^? `L. ^ `.^`.L^`L.^`.O^O`.L^`L.[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH.[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH.ho()^`5o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH) ^`5PJ o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH) hh^h`56\].88^8`.L^`L.  ^ `.  ^ `.xLx^x`L.HH^H`.^`.L^`L. ^`5PJ o(. ^`B*CJOJPJQJ^Jo(ph)pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h^h`7o(.h^h`7o()0^`0@o(...0^`0o(.... 8^8`o( ..... 8^8`o( ...... `^``o(....... `^``o(........ ^`o(.........[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH)[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH. h^h`B*o(ph.8^8`.L^`L. ^ `. ^ `.xL^x`L.H^H`.^`.L^`L.[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH.h^h`.8^8`.L^`L. ^ `. ^ `.xL^x`L.H^H`.^`.L^`L.[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH.[567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_HaJphq sHtH)@sM"LyC:if}Yl4;`jO]HVLqY4Z!.{08NA;~V G%xFyAbI'Wr|r4V(oh/gm?bR%e\x}\@p\|o+5],`tpuoz6/oz6]o9&&z+Se9|Kbg3ZTB6:594w$s:BHiCva5:0f)\q0s+N[kN.C&jOgelPi6s)T)468 CJ\aJo()??HjBbjBBb~^'H8j6܂R\ @:A^l8e> goW5.\UY'Zhj-qkgp; p` y L% W* ? ][^bD^&k'/a*Tko3*oC;4Glwgkuw%9Plp;=zS@}  -$u\ln!/+!V! #F^# %[&;X&e&f&a'b'')).)= *Y*W+=Z+l++N,!-t'-u;-A-/30p0t0761,2C 3p5Q566_6x7U8F8tx8d@< d<-z<=?d?.@6AmAAC}[C"DreDEFE%F](FE1F&GHQHI HI3JTK?TLM|#M}hMNWOnORAR[xR6STVU9+VXVP#W1AX;rX_YfY ZOxZN\0]^^zp^m_z_-'aLaOa0zcAdB efc f MfRff{f-g* hsAhChOhA6idBjM1kw,mGWvQOjInXzSIkP;>F)9w7Qd =\z^n<6TC{ G&@E9@ORT>fK,YJ*QEkWv_<ve27(*.]vo(uk=E',/BvJ`u~?S[l.| (.:!IL:5.6@]^jvk?G%*Hfx[$:;<o#}G{eixx?~3zHUO$+: H [Q~E;=A2Qsok=[_/ )0i<qg=n{Km bgn!tk,V=w/<qcdo/HFXj/ _zQat+ 6b0@!Q\IX3@5ax+pso|36?=T,~.{WW@r % % %  !"%&'()*+,-.0123589:<=>@ABCDEFGHIJKLOPSTUWYZ[\]^_`cdfghijkmrstuy|}ЫW   $(*0268:<>@BDFHJLRTVXZ\^`bdhjlnrxz|@  (*,.02468<>@BDHJLPVX\UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ CalibriI. ??Arial Unicode MSkWenQuanYi Zen HeiTimes New Roman;(SimSun[SO?= .Cx Courier New7=(NSimSunC.,.{$ Calibri Light5. .[`)Tahoma;WingdingsO. k9Lucida Sans Unicode7$BCambriaA$BCambria Math"qZ:Gegk1&t1&t10V W OQ@P $P 2@!xxF "KG Gmina Wiskitki 2022; kancelaria Marta Kurtz?                         ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > Oh+'0  8 D P \hpx$KG Gmina Wiskitki 2022; kancelariaNormal Marta Kurtz21Microsoft Office Word@B@3@{c@y{Oz1& ՜.+,D՜.+,, hp|  tV  Tytu8 8@ _PID_HLINKSA h mailto:Konrad.Gruza@Wiskitki.pl,N!mailto:Jacek.Walczak@Wiskitki.pl  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abdefghijlmnopqryz}Root Entry FБOz|@Data 1TableWordDocument DSummaryInformation(cDocumentSummaryInformation8kMsoDataStore֍Oz֍Oz4NQNECHAFFZP==2֍Oz֍OzItem  !PropertiesUCompObj {   F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q