ࡱ> ]Tbjbj\\*06i6ip 8|[^     vT!$x!ZZZZZZZ$O^a[! !![  [###!  Z#!Z##BR,W 4;_2"nT4Z[0[T(a2"ahWWBa X!!#!!!!![["!!![!!!!a!!!!!!!!!c ]:PROJEKT UMOWA Nr & ./2024 z dnia & & & & & & .r. zawarta pomidzy: Nabywca: Powiat Kolbuszowski, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zarzd Drg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzib przy ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa zwany dalej  Zamawiajcym reprezentowanym przez: P. & & & & & & & .  Dyrektor Zarzdu Drg Powiatowych w Kolbuszowej przy kontrasygnacie P. & & ..& & & & &  GBwny Ksigowy a & & & & & & & & & & & & & & & & & . & & & & & & & & & & & & & & & & & 1 Po przeprowadzeniu postpowania o udzielenie zamwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji  art. 275 ust. 1 w rozumieniu ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo ZamwieD Publicznych, zawarta zostaBa umowa nastpujcej tre[ci: Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamwienie pn. WYKONANIE USAUG UTRZYMANIOWYCH W PASIE DROGOWYM DRG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W ZAKRESIE KOSZENIA TRAW I CHWASTW W ROKU 2024 CZZ Nr & (nale|y wpisa nr i nazw cz[ci)& & & & & &  . Zakres koszenia okre[lony jest w zaBczniku stanowicym zaBcznik Nr 4 do niniejszej umowy. Wymagania dotyczce realizacji i odbioru wykonanych usBug okre[lone s w  SzczegBowym opisie przedmiotu zamwienia stanowicym zaBcznik do niniejszej umowy. 2 Terminy realizacji zamwienia okre[lonego w 1 niniejszej umowy: zgodnie z uzgodnionym harmonogramem - jednak nie pzniej jak a) Pierwsze koszenie Termin rozpoczcia robt : 6-10 maj 2024 r. Termin zakoDczenia robt : 27 maja 2024r. b) Drugie koszenie Termin rozpoczcia robt : okoBo 16 sierpnia 2024 r. Termin zakoDczenia robt : 31 sierpnia 2024 r. 2. SzczegBowe terminy [wiadczenia usBug wchodzcych w zakres przedmiotu niniejszej umowy ustalane bd przez Wykonawc z Dyrektorem ZDP w Kolbuszowej. 3 1. Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy okre[lonego w 1 strony ustalaj na kwot: & .. PLN (sBownie: & & & & & & & & & & ..), w tym podatek VAT & %. Wynagrodzenie bdzie regulowane przelewem na podstawie faktur cz[ciowych wystawianych przez Wykonawc w okresach miesicznych z rachunku Zamawiajcego na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wpBynicia faktury VAT z zaBczonym i podpisanym przez strony umowy protokoBem odbioru cz[ciowego. Faktura bdzie wystawiona na Nabywc: Powiat Kolbuszowski, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zarzd Drg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzib przy ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa Za dat speBnienia [wiadczenia pieni|nego uznaje si dzieD, w ktrym nastpiBo obci|enie rachunku bankowego Zamawiajcego. Wszelkie wierzytelno[ci przysBugujce Wykonawcy w zwizku z realizacj niniejszej umowy nie mog by przenoszone poprzez przelew na osob trzeci bez zgody Zamawiajcego. Wymagana zgoda Zamawiajcego musi by wyra|ona dla swej wa|no[ci w formie pisemnej. Cena umowna zostanie dostosowana w przypadku zmian przez wBadz ustawodawcz stawek podatku VAT. Zgodnie z ustaw z dnia 23 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usBugi Wykonawca mo|e przesyBa ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pomoc platformy https://efaktura.gov.pl/ lub w inny sposb zapewniajcy Zamawiajcemu mo|liwo[ zapoznania si z nimi. Zamawiajcy jest obowizany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesBanych za po[rednictwem platformy. Wykonawca nie jest obowizany do wysyBania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajcego za po[rednictwem platformy. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna skBada si z danych wymaganych przepisami o podatku od towarw i usBug oraz danych zawierajcych: 1) informacje dotyczce odbiorcy pBatno[ci; 2) wskazanie umowy zamwienia publicznego. Strony wyra|aj zgod na wysyBanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentw elektroniczne za po[rednictwem platformy. 4 Zamawiajcy ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osb, o ktrych mowa w art. 95 ust 1 ustawy Pzp wzywajc go na pi[mie do przekazania w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania informacji, o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac przez Wykonawc lub podwykonawc osb wykonujcych czynno[ci w trakcie realizacji zamwienia.. W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu Zamawiajcy obci|y Wykonawc karami umownymi w wysoko[ci 1 000 PLN za ka|dy dzieD zwBoki. Roszczenia z tytuBu kar umownych bd pokrywane na podstawie pisemnego wezwania Wykonawcy do zapBaty. Wykonawca zobowizuje si do zapBaty kary umownej w cigu 10 dni od otrzymania noty obci|eniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. 5 Przez umow o podwykonawstwo nale|y rozumie umow w formie pisemnej o charakterze odpBatnym, ktrej przedmiotem s usBugi, stanowice cz[ zamwienia publicznego, zawart midzy wybranym przez zamawiajcego wykonawc a innym podmiotem (podwykonawc). Umowa z Podwykonawc powinna stanowi w szczeglno[ci, i| termin zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie mo|e by dBu|szy ni| 30 dni od dnia dorczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajcych wykonanie zleconej podwykonawcy usBugi. Umowa o podwykonawstwo nie mo|e zawiera postanowieD: uzale|niajcych uzyskanie przez Podwykonawc pBatno[ci od Wykonawcy od zapBaty przez Zamawiajcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujcego zakres usBug wykonanych przez Podwykonawc; uzale|niajcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawc, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajcego Wykonawcy. Do zmian postanowieD umw o podwykonawstwo stosuje si zasady majce zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziaBania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikw, jak za wBasne dziaBania lub zaniechania. Z zastrze|eniem przypadku, w ktrym Zamawiajcy naBo|yB obowizek osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych cz[ci zamwienia na usBugi, Wykonawca mo|e: powierzy realizacj cz[ci zamwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej cz[ci do powierzenia podwykonawcom; wskaza inny zakres Podwykonawstwa, ni| przedstawiony w Ofercie; wskaza innych Podwykonawcw ni| przedstawieni w Ofercie; zrezygnowa z Podwykonawstwa. Je|eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktrego zasoby wykonawca powoBywaB si, na zasadach okre[lonych w art. 118 ust 1. PZP, w celu wykazania speBniania warunkw udziaBu w postpowaniu, wykonawca jest obowizany wykaza zamawiajcemu, |e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speBnia je w stopniu nie mniejszym ni| podwykonawca, na ktrego zasoby wykonawca powoBywaB si w trakcie postpowania o udzielenie zamwienia. W przypadku realizacji przedmiotu umowy za pomoc podwykonawcy, warunkiem wypBaty Wykonawcy wynagrodzenia okre[lonego w umowie jest przedstawienie Zamawiajcemu wraz z faktur dowodw dotyczcych zapBaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, ktrych termin upBynB w danym okresie rozliczeniowym, tj. potwierdzonej za zgodno[ z oryginaBem kserokopii przelewu dokumentujcego przekazanie przez Wykonawc podwykonawcy wynagrodzenia za wykonany przez niego zakres. Ponadto Wykonawca doBczy protokB odbioru usBug wykonanych przez Podwykonawc uwzgldniajc zakres zrealizowanych przez niego usBug oraz nale|ne wynagrodzenie. ProtokB ten podpisz potwierdzajc zawarte w nich ustalenia przedstawiciele podwykonawcy i wykonawcy. ProtokB jest form o[wiadczenia potwierdzajc brak zalegBo[ci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeD Podwykonawcw wynikajcych z Umw o podwykonawstwo. 6 Nadzr nad realizacj usBug z ramienia Zamawiajcego sprawowa bdzie & & & & & & & & ... 7 Ka|dorazowo zakoDczenie wykonania jednokrotnego koszenia Wykonawca zgBasza na pi[mie Zamawiajcemu. ZgBoszenie winno zawiera : 1/ zakres i lokalizacj wykonanych usBug 2/ uwagi dotyczce warunkw realizacji usBug 3/ dat rozpoczcia i zakoDczenia usBug Zamawiajcy zobowizuje si przystpi do odbioru cz[ciowego zrealizowanych usBug w cigu 7 dni od daty zgBoszenia ich zakoDczenia. Zamawiajcy dokonuje odbioru z udziaBem Wykonawcy. Zamawiajcy sporzdza protokB odbioru cz[ciowego. ProtokB podpisuj strony umowy. Koszty usuwania stwierdzonych podczas odbioru usterek ponosi Wykonawca. Zamawiajcy zobowizuje si przystpi do odbioru ostatecznego wykonanych usBug w cigu 7 dni od daty zgBoszenia ich zakoDczenia. Zamawiajcy dokonuje odbioru z udziaBem Wykonawcy. Zamawiajcy sporzdza protokB odbioru ostatecznego. ProtokB podpisuj strony umowy. 8 1. W razie niewykonania przedmiotu umowy zgodnie z SOPZ ( np. niewykonanie peBnego zakresu koszenia, niedokonanie uprztnicia skoszonej trawy, niewykonanie koszenia, niewykonywanie koszenia zgodnie z terminami okre[lonym w umowie i harmonogramie) Zamawiajcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysoko[ci 0,5% caBkowitego wynagrodzenia umownego brutto za ka|dy dzieD zwBoki w wykonaniu przedmiotu umowy. 2. W razie nieterminowego wykonania zakresu usBug objtych zamwieniem, Zamawiajcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysoko[ci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za ka|dy dzieD zwBoki; 3. W razie niedotrzymania  czasu wykonania jednokrotnego koszenia okre[lonego w ofercie wykonawcy Zamawiajcy naliczy Wykonawcy kar umown w wysoko[ci 1 000 zB brutto za ka|dy stwierdzony przypadek. Wykonawca zobowizuje si zapBaci Zamawiajcemu kar umown w wysoko[ci 10% caBkowitego wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstpienia od umowy z przyczyn za ktre ponosi odpowiedzialno[. 5.Zamawiajcy zobowizuje si zapBaci Wykonawcy kar umown w wysoko[ci 10% caBkowitego wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstpienia od umowy z przyczyn za ktre ponosi odpowiedzialno[. 6.Nale|no[ci z tytuBu kar umownych Zamawiajcy ma prawo potrci z wierzytelno[ciami wynikajcymi z faktur wystawionych przez Wykonawc. 7.Strony zastrzegaj sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeBniajcego do wysoko[ci rzeczywi[cie poniesionej szkody. 8.W razie wystpienia istotnej zmiany okoliczno[ci powodujcych, |e wykonanie umowy nie le|y w interesie publicznym, czego nie mo|na byBo przewidzie w chwili zawarcia umowy, Zamawiajcy mo|e odstpi od umowy w terminie 3 dni od daty powzicia wiadomo[ci o tej zmianie, o czym poinformuje Wykonawc na pi[mie. W takim wypadku Wykonawca mo|e |da jedynie wynagrodzenia nale|nego z tytuBu wykonania cz[ci umowy. 9 Wykonawca ponosi odpowiedzialno[ za niewykonanie lub nienale|yte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach okre[lonych przepisami KC. Wykonawca ponosi odpowiedzialno[ za szkody wyrzdzone osobom trzecim w zwizku ze [wiadczeniem usBug, chyba |e wyBcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktr Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno[ci. Wykonawca jest zobowizany do zwolnienia Zamawiajcego z odpowiedzialno[ci wobec osb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstaBe w zwizku z wykonywaniem przedmiotu umowy, o ile ponosi za nie odpowiedzialno[ wedBug przepisw KC, w szczeglno[ci w wyniku naruszenia przez Wykonawc Umowy lub obowizujcych przepisw, chyba |e wyBcznie odpowiedzialnym za powstaBe zdarzenia jest Zamawiajcy. Wykonawca jest zobowizany przej odpowiedzialno[ materialn za skutki finansowe z tytuBu jakichkolwiek roszczeD wniesionych przez wBa[cicieli posesji lub budynkw ssiadujcych z obszarem wykonywania przedmiotu umowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny. Wykonawca odpowiada wobec osb trzecich za wszelkie szkody, ktre byBy wynikiem ruchu pojazdw Wykonawcy w zwizku z wykonywaniem przedmiotu umowy (w tym przede wszystkim bezpo[rednio spowodowane ruchem) oraz szkd poniesionych przez osoby trzecie na skutek wykonywania umowy niezgodnie z jej postanowieniami, szkd wywoBanych emisj zanieczyszczeD oraz haBasu przez pojazdy, maszyny i urzdzenia Wykonawcy oraz szkd wywoBanych przez naruszenie lub uszkodzenie budynkw budowli i innej infrastruktury przydrogowej. Powy|sze postanowienia znajduj zastosowanie zwBaszcza w przypadku, gdy istnie mog przesBanki do rwnoczesnej odpowiedzialno[ci Wojewdztwa jako zarzdcy drg wojewdzkich. W takiej sytuacji wykonawca zobowizany jest do zwolnienia Zarzdcy z odpowiedzialno[ci przez wypBat nale|nego odszkodowania. W przypadku skierowania roszczenia przez osob trzeci wobec Zarzdcy, Zarzdca wezwie Wykonawc do rozpatrzenia zasadno[ci roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie, do czego Wykonawca zobowizany jest w terminie 7 dni. W przypadku gdy Zarzdca ustali, |e roszczenie osoby trzeciej jest zasadne wezwie Wykonawc do zapBaty. W przypadku wniesienia przez osob trzeci przeciwko Zarzdcy powdztwa, w zwizku z jakkolwiek szkod zwizan z odpowiedzialno[ci Wojewdztwa jako zarzdcy drogi wojewdzkiej lub te| szkod zwizana z wykonywaniem przedmiotu umowy (np. zwizanej z ruchem pojazdw Wykonawcy i wpBywem tego ruchu na stan techniczny drg wojewdzkich) Wojewdztwo jest uprawnione do zawnioskowania o przystpienie do sprawy Wykonawcy jako przypozwanego interwenienta ubocznego po stronie Zarzdcy lub jako osob dopozwan (wspBpozwanego) w zale|no[ci od sytuacji. Wykonawca zobowizany jest do zwrotu na rzecz Zarzdcy wszelkich nale|no[ci w peBniej wysoko[ci, ktre zostaBy zapBacone przez Zarzdc jako dBu|nika solidarnego, dBu|nika in solidum, wszelkich innych postaci wspBodpowiedzialno[ci oraz wypBaconych w imieniu Wykonawcy przez Wojewdztwo zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Postanowienia powy|sze stosuje si rwnie| w przypadku szkd innych ni| majtkowe, w szczeglno[ci szkd na osobie, powstaBych w wyniku wykonywania przedmiotu umowy ktrych konsekwencj jest obowizek zapBaty zado[uczynienia. W przypadku wystpienia osoby trzeciej z roszczeniem do Zamawiajcego (PZDW) o naprawienie szkody powstaBej w miejscu wykonywania usBug przez wykonawc lub w zwizku z prowadzonymi pracami, Zamawiajcy wezwie na pi[mie Wykonawc do rozpatrzenia zasadno[ci roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie na pi[mie, przy czym Wykonawca zobowizany jest do rozpatrzenia tego roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska na pi[mie w terminie 7 dni od otrzymania w/w wezwania. Ponadto w przypadku wystpienia osoby trzeciej z roszczeniem o naprawienia szkody powstaBej w miejscu wykonywania usBug przez Wykonawc lub w zwizku z prowadzonymi pracami, Wykonawca zobowizany jest do: a)  "&(*8:FHVZ\^`bnp< N  ĸĩӸĩ|||oeoWFWF!h h 5OJQJ\]^Jh h OJQJ\^Jh6MOJQJ^Jh|h_OJQJ^Jh|h_5OJQJ^Jh|h_CJOJQJ\^Jh|hqCJOJQJ^Jh|hJ_CJOJQJ^Jhh[CJOJQJ^Jh|h_CJOJQJ^JhECJOJQJ^Jh|hh[OJQJ^Jh_OJQJ^Jhh[OJQJ^J":\^`b<  t  X Z ^ ` $a$$a$gdMgd|$a$gd $a$gdh[gd dhgd_$a$gd_gd_gd_$a$gdh[  ( D t x   2 T X Z ^ ` P ᷬvffYUCC"h=h*5CJOJQJ\^Jh*hT5CJOJQJ^Jh|hT5CJOJQJ^Jh|hMCJOJQJ^JhMCJOJQJ^Jh|h_OJQJ^Jhth|OJQJ\^Jh OJQJ\^Jh h 6OJQJ\^Jh 5OJQJ\^Jhh[5OJQJ\^Jh h 5OJQJ\^Jh h OJQJ\^J Lp@* $`a$gd $a$gd  $h`ha$gd  $ & Fa$gd*$a$ $dha$gd#G$a$gd#Ggd#Ggd $a$gd*gd*$a$P H FHL*ƷuaR?,%h|hT5>*CJOJQJ\^J%h|h#w/5>*CJOJQJ\^Jh#GhTCJOJQJ^J&h h 56CJOJQJ^JaJ hh[5CJOJQJ\^JaJ h]5CJOJQJ\^JaJ&h h 5CJOJQJ\^JaJh[ CJOJQJ^Jh|hTCJOJQJ^J h*h*"hth*5CJOJQJ\^J"h=h*5CJOJQJ\^Jh*5CJOJQJ\^J*BDp> &(.68츸ssdUFUFU7h9hh[CJOJQJ^Jh9h%CJOJQJ^Jh9h]CJOJQJ^Jh9h CJOJQJ^Jh h CJOJQJ^Jh h JCJOJQJ^J.h*hG05B*CJOJQJ\]^Jphh|hTCJOJQJ^Jh|hT5OJQJ^J%h|h#w/5>*CJOJQJ\^J%h|hD&5>*CJOJQJ\^J%h|hT5>*CJOJQJ\^J8>@Zz~ "(*@`~񵦗oah|hT5OJQJ^Jh|hT5CJOJQJ^JhWCJOJQJ^Jh CJOJQJ^Jh|hTCJOJQJ^Jh|hCJOJQJ^Jh*h CJOJQJ^Jh9hh[CJOJQJ^Jh9h%CJOJQJ^Jh9h]CJOJQJ^Jh9h CJOJQJ^J$*vxh<y $^a$gd6M$ & F^`a$gd  $h^ha$gd $ & Fa$gdLa r^`rgd$$^`a$gdW$a$$a$$^`a$gdW $^`a$ $`a$gd  dj  ʹvhhZvL<h|h15OJQJ\^JhWhT5OJQJ^Jh|hS65OJQJ^Jh|hg5OJQJ^Jh|hN5OJQJ^Jh|hNOJQJ\^Jh*5OJQJ^Jh|h=5OJQJ^Jh|hT5OJQJ^J!h|hT5OJQJ\]^Jh*5OJQJ\]^Jh|hgOJQJ^Jh|hTOJQJ\^Jh|hTOJQJ^Jtvxhz:<46X24ĴveTTCe5h6MB*OJQJ^Jph!h6Mh#w/B*OJQJ^Jph!h|hkbB*OJQJ^Jph!h|hTB*OJQJ^Jph!h6Mh>NB*OJQJ^Jph!h|h>NB*OJQJ^Jphh6MhTOJQJ\^Jh h OJQJ\^Jh h OJQJ\]^Jh hOJQJ^Jh|hOJQJ^Jh|hTOJQJ^J'h|hT56B*OJQJ^Jph<64!"#$%f%d&f&h&p&8)R*+ & F hV^`Vgd*$ & F h^ha$gdLa$a$gdggdM7$ & F^a$gd  $^a$gdkb$ & F^`a$gd6M $ & Fa$gd>N!!!"""##Z$$%f%&d&f&h&p&4)8)*P*R*+6,8,:,@,B,Ͼxxj\h|h215OJQJ^Jh|h l5OJQJ^J!h|hUDB*OJQJ^Jphh*hM7OJQJ^Jh|hM7OJQJ^Jh*h*OJQJ^Jh|hM75OJQJ^J!h|hM7B*OJQJ^Jph!h|hkbB*OJQJ^Jphh6MB*OJQJ^Jph!h6MhkbB*OJQJ^Jph+6,8,:,B,>.n00B2d3Z4567J888<C $ & F a$gdLa $ & F a$gd & FgdLa & FgdLa & F gdLa$a$gdgEgd21^gdg$ & F h^ha$gdLaB,..:.<.>.. ///n002B2d3X4Z45566788J888:<=X===>>>L@T@BCCCC칹wih|h l5OJQJ^J%h|h21B*CJOJQJ^Jphh|hgEOJQJ^J!h|h#w/B*OJQJ^Jph!h|hgEB*OJQJ^JphhhOJQJ^J%h|h=JVB*CJOJQJ^Jph%h|h#w/B*CJOJQJ^Jph%h|hgEB*CJOJQJ^Jph)CCCbDdDfDnDnEE&FxFgd $a$ ^`gd21CCBD^D`DbDdDfDlDnDDDnEEF&FxFPGZGN5OJQJ^J"h|h>N56CJOJQJ^Jh|h CJOJQJ^Jh CJOJQJ^Jh|hTCJOJQJ^Jh|hT5OJQJ^JTJKKKK0KKKKKKKKMMMNJNRNTN{h{{T@'h|h+#5B*OJQJ\^Jph'h|h+#5B*OJQJ]^Jph$h|h+#5B*OJQJ^Jph$h|h+#B*OJQJ\^Jph!h|h+#B*OJQJ^Jph%h|h+#B*OJPJQJ^Jphh|hT5OJQJ^Jh|h l5OJQJ^Jh|hM5OJQJ^Jh|h\7FOJQJ^JhOJQJ^Jh|hTOJQJ^JTNNNOOOOOPPPPPQQQQQR R"RRRSSSƳ٣}٣iUB$h|h+#5B*OJQJ^Jph'h|h+#5B*OJQJ]^Jph'h|h+#6B*OJQJ\^Jph%h|h'XB*OJPJQJ^Jph%h|h+#B*OJPJQJ^Jphh.B*OJPJQJ^Jph$h|h'XB*OJQJ\^Jph$h|h+#B*OJQJ\^Jph!h|h+#B*OJQJ^Jph*h|h+#5B*OJQJ\]^JphOOPPP"RSSx@x y.yyyݻݻݨgݨ5 *h|hmB*OJQJ^JfHphq $h|h ,B*OJQJ\^Jph$h|hDB*OJQJ\^Jph$h|hmB*OJQJ\^Jph!h|h ,B*OJQJ^Jph!h|hB*OJQJ^Jph!h|hmB*OJQJ^Jph!h|hDB*OJQJ^Jph![f]|`bkprrtvt@xy¬>\ $a$$hdx^h`a$gdm$hdx^ha$gdmdgdm$ & Fdxa$gdmyy0¬Ь<>XZ\  :|֪֪ř}ppppppppph|hUDOJQJ^Jh|hT5OJQJ^Jh|hm5OJQJ^J!h|hUDB*OJQJ^Jph5 *h|hmB*OJQJ^JfHphq !h|hmB*OJQJ^Jph$h|hmB*OJQJ\^JphU(h|hmB*OJPJQJ\^Jph'ka|dorazowego informowania Zamawiajcego o roszczeniach osb trzecich, ktre wpBynBy do Wykonawcy wraz przedstawieniem stanowiska dotyczcego roszczenia - w terminie 14 dni od wpBynicia roszczenia b) udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiajcego dotyczce okoliczno[ci wystpienia zdarzenia, ktrego dotyczy roszczenie - w terminie 7 dni od wpBynicia pytania. c) udzielenia odpowiedzi na pytania zakBadu ubezpieczeD Zamawiajcego dotyczce roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiajcego), je|eli roszczenie bdzie rozpatrywane z umowy OC Zamawiajcego - w terminie 7 dni od wpBynicia zapytania. d) udzielenia odpowiedzi na pytania zakBadu ubezpieczeD Wykonawcy dotyczce roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiajcego), je|eli roszczenie bdzie rozpatrywane z umowy OC Wykonawcy - w terminie 7 dni od wpBynicia zapytania. e) przekazywania bdcych w posiadaniu Wykonawcy dokumentw o ktre wnioskowaB zakBad ubezpieczeD Zamawiajcego lub Wykonawcy lub Zamawiajcy w procesie likwidacji szkody - w terminie 7 dni od wpBynicia wniosku W sprawach skomplikowanych Wykonawca mo|e zwrci si do Zamawiajcego przed upBywem terminw okre[lonych powy|ej o ich przedBu|enie o 7 dni. Za uchybienie terminom okre[lonym powy|ej Wykonawca zobowizany jest do zapBaty na rzecz Zamawiajcego kary umownej w wysoko[ci 5000 zB za ka|dy dzieD opznienia. Wykonawca upowa|nia Zamawiajcego do potrcenia przedmiotowych kar umownych z nale|nego mu wynagrodzenia z tytuBu wykonania kontraktu, a w przypadku braku wierzytelno[ci do potrcenia zobowizuje si do zapBaty kwot wynikajcych z przedmiotowych kar umownych w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania. 10 1. Wykonawca zobowizuje si do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczcych Zamawiajcego, ktrych ujawnienie mogBoby narazi Zamawiajcego na szkod, o ktrych Wykonawca dowie si w zwizku lub przy okazji [wiadczenia przez niego usBug. 2. Wykonawca zobowizuje si do zachowania w tajemnicy informacji, o ktrych mowa w ust. 1 powy|ej dot. Zamawiajcego lub jego klientw bdz kontrahentw, tj. w szczeglno[ci wszelkich informacji o charakterze technicznym, technologicznym, prawnym, handlowym lub organizacyjnym, jak rwnie| informacji odnoszcych si do jej personelu, spraw finansowych i innych spraw nie udostpnionych publicznie. 3. Zleceniobiorca o[wiadcza, i| zna przepisy dotyczce ochrony danych osobowych, w szczeglno[ci ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, jak rwnie| przepisy Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepBywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych) i jednocze[nie o[wiadcza i| w kwestiach, szeroko rozumianej ochrony danych osobowych, stosuje wskazane normy. 4. Wykonawca jest zobowizany ograniczy dostp do informacji Zamawiajcego jedynie do tych swoich przedstawicieli, pracownikw, wspBpracownikw i konsultantw, ktrym jest to niezbdne w zwizku ze [wiadczeniem usBug na rzecz Zamawiajcego, zapewniajc, i| wskazane wy|ej osoby bd zobowizane do zachowania poufno[ci na warunkach okre[lonych w Umowie. Za dziaBanie tych osb Wykonawca odpowiada jak za wBasne dziaBanie. 11 Wszelkie zmiany i uzupeBnienia tre[ci umowy mog by dokonane wyBcznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewa|no[ci. Ceny umowne zostan dostosowane w przypadku zmian przez wBadz ustawodawcz stawek podatku VAT. Do umowy nie zostan wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiajcego, je|eli przy ich uwzgldnieniu nale|aBoby zmieni tre[ oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru oferenta, chyba |e konieczno[ takich zmian wynika z okoliczno[ci, ktrych nie mo|na byBo przewidzie w chwili zawierania umowy. Strony okre[laj rodzaj i zakres zmian Rodzaj zmiany: zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmiana zakresu przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiana terminu/terminw okre[lonych w umowie, Zakres zmian: Zakres zmian obejmuje dostosowanie tre[ci umowy o zamwienie publiczne (wraz z zaBcznikami): do zmian powszechnie obowizujcych przepisw prawa w zakresie majcym wpByw na realizacj przedmiotu zamwienia powodujcych, |e realizacja przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie si niecelowa. Zmiana tych przepisw musi wywiera bezpo[redni wpByw na realizacj przedmiotu umowy i mo|e prowadzi do modyfikacji wyBcznie tych zapisw umowy, do ktrych si odnosi; w sytuacji gdy wystpi uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezale|nymi od Wykonawcy, ktre maj wpByw na jako[ realizacji zamwienia/ uniemo|liwiaj realizacj zamwienia w pierwotnie okre[lony sposb; w sytuacji gdy konieczne jest dokonanie zmian w: - umowach zawartych pomidzy Zamawiajcym, a inn ni| Wykonawca stron (w tym m.in. instytucjami nadzorujcymi, po[redniczcymi, zarzdzajcymi, partnerami zaanga|owanymi w realizacj projektu w ramach, ktrego realizowane jest przedmiotowe zamwienie) - ustaleniach dokonanych midzy Zamawiajcymi dziaBajcymi wsplnie o ile zmiany te bd miaBy bezpo[redni wpByw na realizacj umowy. Zmiany te mog dotyczy wyBcznie tych zapisw umowy, na ktry wpByw miaBy zmiany, o ktrych mowa powy|ej, m.in. zmiana mo|e prowadzi do wydBu|enia terminu realizacji umowy; w sytuacji gdy zaistnieje mo|liwo[ dokonania zmian technologicznych  o ile s korzystne dla Zamawiajcego i o ile nie powoduj zwikszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, |e s spowodowane w szczeglno[ci pojawieniem si na rynku materiaBw lub urzdzeD nowszej generacji, nowszej technologii wykonania usBug pozwalajcych na zaoszczdzenie czasu lub kosztw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umo|liwiajce uzyskanie lepszej jako[ci robt; w sytuacji gdy wystpi konieczno[ zrealizowania jakiejkolwiek cz[ci przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwizaD technicznych, materiaBowych lub technologicznych, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwizaD groziBo niewykonaniem lub wykonaniem nienale|ytym przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy wystpi okoliczno[ci powodujce, |e wykonanie umowy nie jest mo|liwe, czego nie mo|na byBo przewidzie w chwili zawarcia umowy; w sytuacji gdy zaistniej inne okoliczno[ci (np. prawne lub techniczne), skutkujce niemo|liwo[ci wykonania lub nale|ytego wykonania Umowy, w sytuacji gdy wystpi niebezpieczeDstwo kolizji z planowanymi lub rwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbdnym do uniknicia lub usunicia tych kolizji, w sytuacji gdy wystpi konieczno[ rezygnacji z okre[lonego zakresu, o ile zmiana nie bdzie miaBa wpBywu na osignicie celw zamwienia i jest uzasadniona celowo[ci, gospodarno[ci lub obiektywn niemo|no[ci realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy. Minimaln warto[ci lub wielko[ci [wiadczenia stron (art 433 Pzp) jest okre[lona zgodnie z umow warto[ lub wielko[ rzeczywi[cie wykonanego [wiadczenia. w sytuacji gdy wystpi konieczno[ ograniczenia zakresu usBug przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji. Minimaln warto[ci lub wielko[ci [wiadczenia stron (art 433 Pzp) jest okre[lona zgodnie z umow warto[ lub wielko[ rzeczywi[cie wykonanego [wiadczenia. w sytuacji gdy wystpi konieczno[ rezygnacji z wykonania cz[ci usBug lub zmiana ich ilo[ci (np. wymienionych w pozycjach Formularza cenowego ( FC). Minimaln warto[ci lub wielko[ci [wiadczenia stron (art 433 Pzp) jest okre[lona zgodnie z umow warto[ lub wielko[ rzeczywi[cie wykonanego [wiadczenia. w sytuacji gdy wystpi opznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajce z dziaBania siBy wy|szej, uniemo|liwiajcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami w szczeglno[ci kiedy wystpienie siBy wy|szej ma bezpo[redni wpByw na terminowo[ wykonywania przedmiotu umowy; w sytuacji gdy wystpi niemo|liwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemo|liwiajce prawidBowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczeglno[ci z powodu technologii realizacji prac okre[lonych Umow, normami lub innymi przepisami, wymagajcej konkretnych warunkw atmosferycznych, je|eli konieczno[ wykonania prac w tym okresie nie jest nastpstwem okoliczno[ci, za ktre Wykonawca ponosi odpowiedzialno[. Fakt ten musi zosta zgBoszony Zamawiajcemu i musi zosta potwierdzony przez uprawnione osoby (np. Inspektora Nadzoru, In|yniera Kontraktu); w sytuacji gdy zaistnieje niemo|no[ wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostpno[ci do miejsc niezbdnych do ich wykonania z przyczyn niele|cych po stronie Wykonawcy; w sytuacji gdy zaistnieje niemo|no[ wykonywania przedmiotu umowy poniewa| uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania przedmiotu umowy lub nakazuje wstrzymanie wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn niele|cych po stronie Wykonawcy; w sytuacji gdy wystpi opznienia w dokonaniu okre[lonych czynno[ci lub ich zaniechania przez wBa[ciwe organy, ktre to opznienia nie s nastpstwem okoliczno[ci le|cych po stronie Wykonawcy; w sytuacji gdy wystpi opznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleD, uzgodnieD, itp., do wydania ktrych wBa[ciwe organy s zobowizane na mocy przepisw prawa, je|eli opznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktrym ww. decyzje powinny zosta wydane oraz nie s nastpstwem okoliczno[ci le|cych po stronie Wykonawcy, w sytuacji gdy nastpi odmowa wydania przez wBa[ciwe organy decyzji, zezwoleD, uzgodnieD itp. z przyczyn niele|cych po stronie Wykonawcy; w sytuacji gdy nastpi sprzeciw lokalnych spoBeczno[ci np. wBa[cicieli/u|ytkownikw terenu wobec zgodnych z umow i obowizujcymi przepisami dziaBaD Wykonawcy (np. prowadzenie prac przygotowawczych, zajcia terenu, praca sprztu, wzmo|ony ruch pojazdw i osb zwizanych z realizacj przedmiotu umowy). w sytuacji gdy wystpi konieczno[ wykonania dodatkowych lub zamiennych usBug, ktre wstrzymuj lub opzniaj realizacj przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zamwieD wpBywa na termin wykonania zamwienia podstawowego; w sytuacji gdy zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktrego Wykonawca opieraB si wykazujc speBnianie warunkw udziaBu w postpowaniu. Zamawiajcy dopu[ci zmian podwykonawcy pod warunkiem, |e nowy podwykonawca wyka|e speBnianie warunkw w zakresie nie mniejszym ni| wskazane na etapie postpowania o udzielenie zamwienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawc; w sytuacji gdy Wykonawca wprowadza podwykonawc, zmienia go lub rezygnuje z realizacji przedmiotu umowy za pomoc podwykonawcy w sytuacji gdy wynikn rozbie|no[ci lub niejasno[ci w rozumieniu poj u|ytych w umowie i zaBcznikach, ktrych nie mo|na usun w inny sposb, a zmiana bdzie umo|liwia usunicie rozbie|no[ci i doprecyzowanie umowy i zaBcznikw w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisw przez strony. w sytuacji gdy procedura podpisania umowy przedBu|y si ponad 60 dni liczc od terminu rozstrzygnicia postpowania w sytuacji gdy termin wykonania zostaB okre[lony jako konkretny dzieD kalendarzowy; w sytuacji gdy zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania; w sytuacji gdy zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczcych osb zaanga|owanych w realizacj umowy, osb reprezentujcych Strony (w szczeglno[ci choroba, wypadki losowe, zmiany organizacyjne); w sytuacji gdy nowy wykonawca ma zastpi dotychczasowego wykonawc zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiajcy dopuszcza rwnie| zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postpowania o udzielenie zamwienia, ktrych Bczna warto[ jest mniejsza ni| progi unijne oraz jest ni|sza ni| 10% warto[ci pierwotnej umowy, w przypadku zamwieD na usBugi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamwieD na roboty budowlane, a zmiany te nie powoduj zmiany oglnego charakteru umowy. okre[laj warunki wprowadzenia zmian, Warunkiem wprowadzenia zmian jest dokonywanie ich w celu prawidBowej realizacji zadaD objtych przedmiotem umowy i osignicia zamierzonych przez Zamawiajcego rezultatw/ celw zamwienia i jest uzasadniona celowo[ci, gospodarno[ci lub obiektywn niemo|no[ci realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy. Zmiany w tym zakresie bd odbywaBy si na nastpujcych warunkach: - zmiana przedmiotu umowy nastpi w szczeglno[ci na podstawie danych uzyskanych z bie|cej dziaBalno[ci Zamawiajcego, sprawozdawczo[ci z realizacji zamwienia i dziaBaD kontrolnych prowadzonych przez Zamawiajcego lub osb, dziaBajcych w jego imieniu; - zmiana nie mo|e prowadzi do zastpowania cz[ci przedmiotu zamwienia nowym. - zmiany w zawartej umowie, ktre prowadz do podwy|szenia lub obni|enia wynagrodzenia za realizacj przedmiotu zamwienia dokonywane bd przy zastosowaniu stawek wynikajcych ze zBo|onej przez Wykonawc oferty wraz zaBcznikami; Zamawiajcy nie przewiduje zmian ktre modyfikowaByby oglny charakter umowy. 12 Wykonawca odpowiada za dziaBania i zaniechania osb, z ktrych pomoc zobowizanie wykonuje, jak rwnie| osb, ktrym wykonanie zobowizania powierza jak za wBasne dziaBanie lub zaniechanie. 13 W sprawach nie uregulowanych niniejsz umow bd miaBy zastosowanie przepisy Prawa Polskiego. Wszelkie zmiany i uzupeBnienia tre[ci niniejszej umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa|no[ci. Sdem wBa[ciwym do rozstrzygania sporw powstaBych na tle realizacji niniejszej umowy bdzie wBa[ciwy Sd Powszechny w Rzeszowie. 14 Umow sporzdzono w dwch jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla ka|dej ze stron. Integralnymi skBadnikami niniejszej umowy s : 1/ Pismo akceptujce 2/ Oferta Wykonawcy 3/ Formularz cenowy 4/ Zakres koszenia 5/ SzczegBowy opis przedmiotu zamwienia 7/SWZ ZAMAWIAJCY : WYKONAWCA :     :|~f:z&$ & F S1$7$8$H$^`a$gd<\lb & F ^gd<\lb$ & Fd*$a$gd<\m$$ & Fda$gd<\m$  ^ `gd<\$a$$da$gdUDm$|~f:xzPRT@TVTV0r"´´$h<\h<\OJPJQJ^JnH tH h+h<\OJQJ^J'h<\h<\5OJPJQJ^JnH tH h<\B*OJQJ^Jph!h2$h<\B*OJQJ^Jphh%~h<\OJQJ]^Jh|h<\5CJOJQJ^Jh|hUD5OJQJ^J2xzRT@TVw$;^`;a$gd<\lbm$$ & F S1$7$8$H$a$gd<\lb & F ^gd<\lbgd<\lb&$ & F S1$7$8$H$^`a$gd<\lb VTV0rmmmmmm$ & F;^`;a$gd<\lbm$$ & F7$8$H$a$gd<\lb$ & F1$7$8$H$a$gd<\lbgd<\lb$^a$gd<\lbm$$A^`Aa$gd<\lbm$ "Hf($$n$a$gd<\lbgd<\lb$ & F;^`;a$gd<\lbm$Hf($$n      *,.468໭qqh|hTCJOJQJ^Jh|hT5CJOJQJ^Jh<\5CJOJQJ^Jh|hUD5CJOJQJ^Jh|hUD5OJQJ^J!h2$h<\B*OJQJ^Jph'h<\h<\5OJPJQJ^JnH tH $h<\h<\OJPJQJ^JnH tH h+h<\OJQJ^J,    *,mY$d*$^a$gd<\m$ & F ^gd<\lb$9D^a$gd<\lb$ SA9D^`Aa$gd<\lb$ a$gd<\lbm$gd<\lb & F 7$8$H$^gd<\lb ,.8lprt~HJLNPR$ "a$h^hgd: & F gdLa $ & F a$gdLa $ & F a$gdLa$a$gdO$a$gdW$a$`:@Bl>VpıqcqTET6Th|hlCJOJQJ^Jh|h:CJOJQJ^Jh|hTCJOJQJ^Jh|hT5OJQJ^Jh|hTOJQJ\^Jh|hTOJQJ^J"h|hT5CJOJQJ\^J%h|hT(5>*CJOJQJ\^J%h|hT5>*CJOJQJ\^Jh|hT5CJOJQJ^Jh<\5CJOJQJ^Jh|hUD5CJOJQJ^Jh|hUDCJOJQJ^Jprtz|~HJLNPR 46JZ\̿󯢢ueuUEh|h`6OJQJ]^Jh|h6:6OJQJ]^Jh|h1<6OJQJ]^Jh|h:6OJQJ]^Jh|hT6OJQJ]^Jh|h6:OJQJ^Jh<\5OJQJ\^Jh|hT5OJQJ\^Jh|hTOJQJ^Jh|hT5OJQJ^Jh<\5OJQJ^Jh|h{5OJQJ^Jh|hUDOJQJ^J 4\8<>BDHJNPRTgd_$a$gd#w/$ "a$68:<>@BDFHJLNPRT¾¾¾¾h4[jh4[UhO5OJQJ^Jh|hT5OJQJ^Jh|h6:6OJQJ]^JhnD6OJQJ]^J(. A!"#$% !x82 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtHF@F  NagBwek 1$$@&a$ 5>*CJ(:@:  NagBwek 2$@&CJBB  NagBwek 3$ & F@&CJFF  NagBwek 4$$@&a$ 6CJ]FF  NagBwek 5$$@&a$ 5CJ\FF  NagBwek 6$$@&a$ 5CJ\JA J Domy[lna czcionka akapituTiT  Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy D0D Lista punktowana  & FJP@J Tekst podstawowy 2$a$CJZCZ Tekst podstawowy wcity h^h5CJHB@"H Tekst podstawowy ]CJRQ2R Tekst podstawowy 3$]a$CJpRBp Tekst podstawowy wcity 2 $ ^`a$CJ4>@R4 0TytuB$a$5CJ$hS@bh Tekst podstawowy wcity 3$^`a$CJ4/q4 _0 TytuB Znak5CJ$F/F _Tekst podstawowy ZnakCJ88 _NagBwek  p#22 _ NagBwek Znak4 4 _Stopka  p#.. _ Stopka ZnakFF _ Tekst dymkaCJOJQJ^JaJL/L _Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJ@  21 Akapit z list,Asia 2 Akapit z list,tekst normalny,normalny tekst,CW_Lista,L1,Numerowanie,2 heading,A_wyliczenie,K-P_odwolanie,Akapit z list5,maz_wyliczenie,opis dzialania,Odstavec ^/ <\ Akapit z list Znak,Asia 2 Akapit z list Znak,tekst normalny Znak,normalny tekst Znak,CW_Lista Znak,L1 Znak,Numerowanie Znak,2 heading Znak,A_wyliczenie Znak,K-P_odwolanie Znak,Akapit z list5 Znak,maz_wyliczenie Znak,opis dzialania Znak,Odstavec ZnakPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V @l8b묮7J3J:t7͍7o,q)נTi n7^R|y _o֛~ J%|,U-RЅre1m1oKLylȒLXr:b 8Hؓr(s KP, W02= $-O 8IdZ}r鋷/~?}ů3Z%7~ۏ^}^ ÎsW}7gϯw8EA痓腈;q P -Qձ'* xord|"C0hq*[{8pc(& T\REXXz76رX~gxuD.鑾M. .SAΨkM|l#@A{h"QRC5d"ٝk 0e^kppدPfaid#$c=Ęlq#DQvIb )C&]u q@p?Y4p~5x ֔D2XvY%vgv'{St{;Yb<' ]ٹc,g:G]|:Ӆ3Eq*u-hu+`l L/Na$J!|r+~wZ}7;nV䤳.7pSM!&ćrźinf?Ӭo&U$Äq3WgɇkԁGzޣOFҮR'ǚa>ٙ`W 82gK"n8$*JI f%Lّ^vVx::l}3m|PJJ5?k>}P!aIl8HTI wv-,6,n+P-jYTۃ_.C4`^gW9GzSq]=4.in6 =g٩V/B㲱CjS rcqXbmY)hFRf?c%;B=z!k ʒp!HuIAD$%QW@c]C4:O&O2@a7VKipůVlO'+WʁC"B1Иfe|7s(]G4 Ѭ^jOWn?фawBС@3IV6PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!@theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] p/0  P *8B,CTJTNSJ\y|pT=?ABCEFHJLMNPQS *<+CO[ V,T>@DGIKOR8@0(  B S  ? _Hlk163196689 _Hlk163196754 _Hlk163197203 _Hlk536439648C:lp lpK/W/333344UUNVQVWWffppppppppp{ | P Q pppppppppp{ | P Q pppppppppppptdGPuvRJ@ tJ\ WYS$+QS$=!&tDy%GL'#.t/s 0s|0`’T9 v  ->\K8*7~E5.mFPU%H lq ;Mt.&cTb%uȞ90~|S2{|Tel* hh^h`OJQJo(^`o(. t^t`hH. DL^D`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. ^`hH. T^T`hH. $L^$`LhH. h^h`hH. 8^8`hH. L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xL^x`LhH. H^H`hH. ^`hH. L^`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH. ^`hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h^h`5o(. 8^8`hH. L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xL^x`LhH. H^H`hH. ^`hH. L^`LhH.h^`OJQJo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHhl ^l `OJQJo(hHh<^<`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh|^|`OJQJo(hH ^`hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o()dd^d`.4L4^4`L.  ^ `.  ^ `.L^`L.tt^t`.DD^D`.L^`L. h^h`o(hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH. ^`OJQJo(-^`OJQJ^Jo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJQJo(^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`5o(.h ^`6hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`CJOJQJ^JaJo(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(. ^`5\o()$ $ ^$ `.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. h^h`o(hH. 8^8`hH. L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xL^x`LhH. H^H`hH. ^`hH. L^`LhH. #^#`OJQJo(-^`OJQJ^Jo(o  ^ `OJQJo( ^`OJQJo(c^c`OJQJ^Jo(o 3^3`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(h^h`o(. 8^8`hH. L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xL^x`LhH. H^H`hH. ^`hH. L^`LhH.mFDy%Mt\  !&tlQS$00~|@/s 0RTb%u\ '#. ->YS*7~ET9{|lqU%HdGPmP wn S 3?Q?[DBCDgE\7F#GWiI!jPsR40V=JVX,[4[h[<\^}_L`LakbKofh+hQ$k'yk|ouAw&x`|'k|m|Ub^9f2}i9m lq\2M r ,:,`#r{$+S ,T(Y[E`|1mo7s)BW.6cI{d8e<.edohNv&o&Wm`Tg~E}q*(.M=kTK:jlO nD[ :>NYEFvUD_J_N J2i%*<? 21'XC C6u'gj_MZ0&bpp@CCCC !%-58p .JRbrUnknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7Georgia7..{$ Calibri5. .[`)TahomaC.,.{$ Calibri Light?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qGħG\` 9` 9!0oo 3q@P?>N2! xx,:Y UMOWA NR 14/D/99WydziaB zmuwieD publicznychZDP6 Kolbuszowah                  Oh+'0 $ D P \ ht|UMOWA NR 14/D/99Wydzia zmuwie publicznychNormalZDP6 Kolbuszowa22Microsoft Office Word@(- @-$%@e@6_ ` ՜.+,0 hp  PZDW9o UMOWA NR 14/D/99 Tytu  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F6;_1Table bWordDocument*0SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj{  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q